租賃挖掘機合同

時間：2024-08-09 10:54:41 租賃合同我要投稿

挖掘機租賃合同推薦度：
挖掘機租賃合同推薦度：
挖掘機租賃合同推薦度：
挖掘機租賃合同推薦度：
挖掘機租賃合同推薦度：
相關推薦

租賃挖掘機合同

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編幫大家整理的租賃挖掘機合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

租賃挖掘機合同

租賃挖掘機合同1

　　出租方(甲方):

　　承租人(乙方):

　　目前，甲方向乙方租賃一臺挖掘機(帶破碎錘)

　　新安鎮(zhèn)曹憲村龍寮屯路路基1(從楊灣路口到龍湖屯)。8公里；路基1將在新安鎮(zhèn)李楠村天風屯路(年寧至天風屯)進行修復。為明確甲乙雙方的權利、義務和經濟責任，根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，經雙方協商一致，達成如下協議:

　　1.租賃期內，乙方應向甲方支付設備租賃費。所有其他費用，如附件、燃料、維護、往返拖航和觀光，均由甲方承擔..

　　二、租金支付方式

　　兩路路基修復費用2萬元(￥20xx0)。00元)人民幣。機器到達施工現場后，乙方應向甲方支付人民幣20xx元(￥20xx)。00元)；甲方完成修剪1。路基填筑8公里后，乙方應向甲方支付5000元人民幣(￥5000)。00元)；甲方進入另一條道路開始修復路基，乙方應向甲方支付人民幣20xx元(￥20xx)。00元)；甲方完成所有路基后，乙方一次性付清剩余的'11000元(￥11000)。00元)給甲方..

　　三、施工要求和工期

　　1.路基修整施工按當前道路寬度進行，增加四車道。

　　2.工期25天，20xx年8月22日至20xx年9月18日。

　　四.租賃期內，甲方隨機操作人員必須服從乙方現場施工人員的安排和指揮，盡職盡責，未經乙方同意不得離崗，但乙方不得強迫操作人員違章冒險，由此造成的事故由乙方負全部責任。因甲方操作人員操作不當造成的事故，甲方應負全部責任。

　　5.工程竣工后，甲方應提前通知乙方進行現場驗收，并準備退出。

　　不及物動詞違約責任

　　(1)甲方的違約責任

　　1.因使用和管理不當，強行違章冒險作業(yè)，擅自拆除而造成租賃機械的損壞和損失，由甲方承擔全部責任。

　　2.甲方擅自轉租機器或未經乙方同意安排人員擅自操作機器。

　　發(fā)生機械事故，或使用機械進行違法活動，給乙方造成經濟損失或其他損失的，甲方應予以賠償，乙方有權解除合同。

　　3.如果甲方中途退出，未能按合同規(guī)定修復路基，乙方有權不向甲方支付剩余款項..

　　4.如挖掘機在運輸過程中發(fā)生安全事故，甲方應負全部責任，與乙方無關..

　　七.本合同未盡事宜，由雙方共同協商補充，補充條款與本合同具有同等法律效力。雙方在履行本合同過程中發(fā)生的任何爭議，可自行協商解決。如果協商不成，他們可以申請仲裁。

　　八、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方代表簽字。項目完成，剩余資金全部結清后，本合同自然失效。

　　九.本合同的簽訂地點為:

　　甲方(簽字蓋章)和乙方(簽字蓋章)

　　電話:電話:

　　簽署日期:

租賃挖掘機合同2

　　甲方:

　　乙方:

　　根據《中華人民共和國合同法》，雙方經協商，就租賃乙方挖掘機事宜達成如下協議:

　　一、挖掘機使用地點及工程情況:茶田選礦廠尾礦堆積壩

　　二、租賃挖掘機概述

　　規(guī)格和型號:

　　數量(套):

　　隨機人員(數量):

　　三、甲方的責任:

　　1、為乙方挖掘機操作員提供食宿。

　　2、做好時間安排，當天查簽證。

　　四、乙方的責任:

　　1、為挖掘機提供良好的工作條件和熟練的`操作人員。

　　2、挖掘機進入甲方施工現場后，乙方操作人員應服從甲方施工管理人員的調度和指揮，遵守甲方的施工現場規(guī)章制度。

　　3、乙方操作人員應嚴格遵守操作規(guī)程，確保安全。如因乙方操作人員施工不慎而發(fā)生其他安全事故，如挖掘機墜入尾礦庫、挖掘機傾覆等，由乙方自行負責解決，與甲方無關、、

　　五、結算方式及相關事項:

　　1、結算方式:人民幣/小時整筆結算。單價包括挖掘機租金、操作人員工資、油料、挖掘機維修、拖車費等。

　　2、計時:甲方現場管理人員根據實際啟停時間(如挖掘機因加油、維修等其他原因中途停車)對挖掘機進行計時，并出具計時單，經乙方簽字確認后生效(乙方可保留計時單復印件)作為結算憑證。

　　六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，在甲方尾礦壩竣工結算后自動失效、、

　　甲方(簽字):

　　________年_______月_______日

　　乙方(簽字):

　　________年_______月_______日

租賃挖掘機合同3

　　出售方（以下簡稱甲方）_______身份證號碼:_______

　　購買方（以下簡稱乙方）_______身份證號碼:_______

　　甲、乙雙方經友好協商,

　　就甲方向乙方出售自有的小松pc200-7舊挖機一事達成以下協議:

　　一、甲方同意將自有的舊挖機(該編號為: )

　　出售給乙方,經乙方負責人及技術人員現看機試機后,以協定價格為為人民幣為_______元大寫_______萬元整，甲方負責惠州到的運輸費用。

　　二、甲方保證出售該挖機具有合法正當手續(xù)

　　（中華人民共和國海關進口貨物報關單編號,非偷盜無貸款行為,保證此挖機在出售前的.債務與乙方沒有任何關聯。如甲方以前和他人或合伙人有經濟糾紛，產權問題將與乙方無關。如該挖機是甲方偷盜或來路不明的，甲方將負全部法律責任。）

　　三、甲方在自己的場地上負責將該挖機安全裝上乙方的運輸車上。

　　保證乙方順利離開，乙方在一次性付清協定價后（收款以收款收據為準）,取得該挖機所有權,(由甲方自動轉給乙方) 。

　　四、為了雙方共同遵守特訂立此協議。

　　五、此協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽按手印后立即生效。

　　甲方姓名：_______乙方姓名：_______

　　電話：_______電話：_______

　　家庭住址: _______家庭住址:_______

　　甲方銀行收款帳號：_______

　　乙方銀行轉款帳號：_______

租賃挖掘機合同4

　　承租人：（以下簡稱乙方）___________________。

　　出租方：（以下簡稱甲方）___________________。

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方本著平等互利的`原則，就乙方向甲方租賃的設備簽訂本合同

　　一、甲方應向乙方提供______________臺挖掘機。

　　二、本設備限____________________施工。

　　三、甲方擁有租賃設備的所有權，乙方僅在租賃期內有權在本合同規(guī)定的范圍內使用租賃設備。

　　四、甲方為設備提供________名操作人員，乙方負責食宿。

　　五、設備租賃費按噸計算（_______元/噸），由乙方根據運營方每月工作統計簽字（蓋章）后生效。月末統一結算。

　　六、每次設備進場及進場費用均由______承擔。

　　七、甲方向乙方收取定金人民幣________________________________________________________________________________

　　承租人（乙方）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　出租人（甲方）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

租賃挖掘機合同5

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　經甲乙雙方協商一致，本著互惠互利的原則，特訂立如下合同:

　　1、甲方向乙方租用挖掘機一臺，租期定為個月。三個月未完成入場費的，甲方支付單次入場費，三個月以上的，乙方支付入場費。

　　2、機器租賃方式(月租)甲方租賃乙方挖掘機工作時間包括機械行走時間，乙方每月機械保養(yǎng)維修累計時間從每天折扣金額中扣除。挖掘機每月租金為27000元(大寫:貳萬柒仟元整)

　　3、以上月租為乙方挖掘機、鏟斗月租。甲方如有斷貨，按每小時累計斷貨量計算。

　　4、挖掘機租賃期限超過當月后，不足十天的按十天計算，超過十天的按二十天計算，超過二十天的按一個月計算，超過一個月的按一天計算(注:每天九百元)。

　　5、付款方式:協議簽訂后，挖掘機每三個月結算一次，租賃之日起十個工作日內付清全款。

　　6、機械和操作人員的.安全:甲方負責現場施工措施，如地下管道、電纜、架空電線等。以確保乙方的機械安全。乙方的機械操作人員必須服從甲方管理人員的正確指揮和安排，但甲方管理人員應保證在施工過程中乙方機械操作人員的生命安全和機械安全，以及因甲方施工人員指揮不當造成的一切事故，均由甲方承擔。甲方應保證乙方不工作時的機械安全，并對所有損壞負責。

　　七、甲方免費負責挖掘機的柴油和司機的食宿，乙方負責機器的輔助用油和維護。

　　八、甲方租用乙方的挖掘機，只能在甲方的施工現場作業(yè)，甲方無權擅自將挖掘機轉移到其他施工現場。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字后生效，每份具有同等法律效力。

　　甲方(公章):乙方(公章):

　　乙方(公章):___________________

　　法定代表人(簽名):___________________

租賃挖掘機合同6

　　甲方（出租方）：

　　乙方（承租方）：

　　乙方因工程施工需要租用甲方挖掘機，為確保雙方友好合作，按照《中華人民共和國合同法》等有關規(guī)定，經雙方平等協商，訂立本合同，共同履行。

　　一、承租單位施工地址：

　　二、租賃機械型號及數量：

　　三、租賃挖掘機時間：暫定租賃期為年月日至年月日，具體租賃時間按照實際使用為準。

　　四、租賃方式及價格：

　　五、結算方式：機械進場后一次性付清租賃費，另外由乙方負擔機械進出場費元。

　　六、甲方的職責和權利：

　　1、甲方司機應保證設備工作狀況良好，并負責按設備的檢修規(guī)程及時做好挖掘機的維護、保養(yǎng)工作；

　　2、甲方負責機械租賃使用期間維持機械正常使用的液壓油、配件等；

　　3、甲方負責配備技術熟練、身體健康的操作人員共1名（保證乙方使用），并承擔操作人員工資。

　　4、甲方操作人員必須接受乙方工地負責人的`指揮，必須遵守乙方的各項規(guī)章制度，并主動與工地配合；

　　5、甲方必須嚴格執(zhí)行有關操作規(guī)程及相關規(guī)定，不得違章作業(yè)，否則由甲方承擔由此造成的一切后果；

　　6、甲方操作人員，必須遵守安全操作規(guī)程，確保安全生產，發(fā)現不安全隱患有權停止作業(yè)，并有責任及時通知乙方共同采取措施，挖掘機出現故障時，甲方須迅速組織人員進行現場搶修，及時排除，以保證乙方生產使用：

　　7、乙方提出不稱職的甲方操作人員，甲方應及時更換，以滿足乙方的使用要求；

　　七、乙方的職責和權利

　　1、乙方負責機械進場后的看護及日常管理以及機械的安全完好：

　　2、乙方負責機械使用過程中的燃油及日常潤滑油料；

　　3、乙方必須嚴格執(zhí)行挖掘機作業(yè)要求，不得在甲方提出異議后仍違章指揮作業(yè)，否則由此造成的損失由乙方負責；

　　4、乙方負責甲方操作人員生產作業(yè)的指揮和作業(yè)班次的調整，并有權提出更換不合格的操作人員。

　　5、乙方負責為甲方操作人員提供免費住宿。

　　八、乙方在收到甲方出具的正式發(fā)票后向甲方付款。

　　九、本合同未盡事宜，雙方協商可訂立補充協議，若在履行中發(fā)牛爭議，可協商解決或由守約方總公司所在地人民法院裁決。

　　十、本合同期限為暫定期限，具體日期按照實際使用結算執(zhí)行。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月曰

租賃挖掘機合同7

　　你上訴人：_________________(刑事案件被告人、刑事自訴案件自訴人、刑事附帶民事案件原告人或被告人)

　　(姓名、性別、出生年月日、民族、籍貫、職業(yè)或工作單位和職務、住址等基本情況)

　　被上訴人：_________________(刑事自訴案件自訴人或被告人、刑事附帶民事案件原告人或被告人，刑事公訴案件被告人提出上訴則不列被上訴人)

　　(姓名等基本情況)

　　上訴人因_______________一案，不服(高法1988年解釋上訴狀應寫明上訴人收到裁判文書的時間，宜寫在此處——華氏注)_______________人民法院__________年_____月_____日字第__________號刑事判決(或裁定)，現提出上訴。

　　上訴請求

　　(具體的上訴請求)

　　上訴理由

　　(對一審判決或裁定不服的具體內容，闡明上訴的'理由和法律依據)

此致

　　_________________人民法院

　　上訴人：_________________

　　代書人：_________________

　　_____年_____月_____日

租賃挖掘機合同8

　　甲方（承租方）_______________

　　乙方（租賃方）_______________

　　為了確保挖機在租賃過程中正常運行，經甲乙雙方就有關事宜進行協商，特簽訂本合同。

　　一、甲方的權利和義務

　　1、甲方承擔挖機的'柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿以及設備的保管。

　　2、甲方負責挖機作業(yè)全面管理，制定施工計劃。

　　二、乙方權利和義務

　　1、提供挖機壹臺，工作人員壹名，確保車況正常運行。

　　2、乙方應服從甲方的合理安排。

　　三、租賃期限及付款方式

　　1、租賃期三十天（即一個月）即_______年______月______日至______年______月______日止，到期甲方一次性付清乙方租賃費。

　　2、租賃費20000元（貳萬元整）

　　四、安全責任及設備保管

　　1、甲方必須提供安全的施工環(huán)境，正確指揮施工。如乙方覺得施工環(huán)境太差，工作難度太大，作業(yè)很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工，造成設備及人員傷亡，甲方全部承擔賠償責任。

　　2、如果出現甲乙雙方事先沒有預測的事故發(fā)生，造成

　　設備損壞和人員傷亡，甲方承擔責任。

　　3、屬乙方挖機手責任造成設備損失和人員傷亡由乙方責任人員承擔責任。

　　4、乙方責任人員必須聽從安排，積極主動配合甲方責任人員的指揮，優(yōu)質高效完成每天的工作，并遵守甲方的作業(yè)時間和規(guī)章制度。

　　5、挖機在租賃中如出現被盜或人為破壞甲方負責賠償。

　　五、綜上所述，甲乙雙方相互遵守，本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　甲方：____________

　　電話：____________

　　身份證號：____________

　　住址：____________

　　乙方：____________

　　電話：____________

　　身份證號：____________

　　住址：____________

　　______年______月______日

租賃挖掘機合同9

　　承租方：______________________（簡稱甲方）

　　出租方：______________________（簡稱乙方）

　　依據《合同法》及有關法律法規(guī)，為明確甲方與乙方的權利和義務，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就挖掘機租賃事宜協商一致，訂立本協議。

　　一、設備名稱：

　　挖掘機_______________設備規(guī)格：_______________設備數量：一臺

　　二、租金及支付：

　　1、租金及計算方法：280元/小時。

　　2、租金支付：工程完工后1個月內付清。

　　3、租賃計費起止時間：自_______________年_______________月_______________日開始至甲方不再租用為止。

　　4、機械的進退場費：機械的進退場費用由承租方承擔，共計1000元。

　　三、工程項目、工作內容和施工地點：

　　1、工程項目：______教學綜合樓消防水池基坑開挖

　　2、施工地點：_______初級中學校校園內

　　四、租賃方式：

　　本設備的租賃由乙方配備操作人員，負責設備的操作和維護保養(yǎng)工作并承擔一切費用。

　　五、雙方義務和責任

　　（一）甲方的`義務和責任

　　1、督促在施工期間租賃機械和操作司機嚴格按照現行安全的施工安全規(guī)范作業(yè)。負責租賃期間設備看護。

　　2、負責租賃設備的進場簽認及每月租費的簽認工作，負責租費的支付。

　　（二）出租方的義務和責任

　　1、持證上崗，遵守我公司制度。嚴格按照現行的安全施工規(guī)范進行作業(yè)，密切配合甲方的施工生產，滿足甲方施工要求。服從甲方施工人員的安排，但有權拒絕甲方的違章指揮。保證不違章作業(yè)，并做到“三不傷害”,即不傷害自己，不傷害別人，不被別人傷害。

　　2、負責配備機械司機及維護人員，負責設備的操作、日常維護保養(yǎng)和故障的處理，確保機械的各項技術指標完好并承擔相關費用。

　　3、負責設備的調試、使用、保養(yǎng)、管理工作并承擔相關費用。

　　4、負責購買機油、潤滑油等一切機械維修維護用品并承擔相關費用。

　　5、在施工期間乙方司機不能離開工地，做到隨叫隨到。特殊情況需離開工地時，要安排一名有可操作機械施工有效證件的司機替代作業(yè)并經甲方同意后方可離開，離開工地時要對替代司機全面交代機械設備的運行狀況及應必要的保養(yǎng)時間。

　　6、乙方要與我公司員工和諧相處，不能和我公司員工生氣打架、不能與當地村民發(fā)生爭吵及生氣打架；不能偷盜、窩藏、偷賣工地的一切財產、設備或材料。

　　7、因工作場地在校園內施工作業(yè)，乙方在操作機械時要特別注意施工場地環(huán)境及機械四周人員等的安全，如因乙方操作機械不當造成對乙方本人或其他人員傷亡及其他的安全事故事件，其一切責任及經濟賠償全部有乙方自己承擔，甲方概不負責和概不承擔經濟賠償。

　　8、乙方在上下班途中和非上班期間及離開施工現場后發(fā)生的一切安全及其它事故，其一切責任及經濟賠償全部有乙方承擔，甲方概不負責和概不承擔經濟賠償。

　　六、違約責任：

　　未經對方書面同意，任何一方不得中途變更、解除協議或更改月租費用，任何一方違反本協議約定，都應向對方償付本協議總租金20％的違約金。

　　七、爭議的處理：

　　本協議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；調解無效后依法向澤州縣人民法院起訴。

　　九、其他約定事項：

　　1、乙方機械設備或服務不能滿足甲方要求，甲方有權進行罰款，直至解除協議。

　　2、本協議未涉及到的事項，雙方可協商簽定補充協議。

　　十、協議效力：

　　本協議自雙方代表人或其授權代表人簽字并按手印之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，租賃費付清，協議終止。

　　甲方代表人（簽字）：乙方負責人（簽字）：

　　電話：電話：

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

租賃挖掘機合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　為了確保挖機在租賃過程中正常運行，經甲乙雙方就挖機租賃有關事宜進行協商，特簽訂本合同。

　　一、甲方的權力和義務

　　l、甲方承擔挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿，以及設備的保管。

　　2、甲方提供作業(yè)任務，對于巖石部分應作出相應的`爆破，嚴禁硬性作業(yè)。

　　3、甲方負責挖機作業(yè)全面管理，合理制定施工計劃。

　　二、乙方的權力和義務

　　l、提供挖機一臺，工作人員名，確保車況正常，如因機械故障，月度內維修保養(yǎng)時間不得超除天，若有超出甲方可按租金比例系數扣減乙方的實際誤工租金。

　　2、乙方自理挖機的維修配件和付油開支，以及業(yè)務往返的差旅費用。

　　3、乙方應服從甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工過程中自身人為造成的安全責任。

　　三、租賃期間作業(yè)時間規(guī)定：

　　月度租賃作業(yè)工時為小時，如因甲方原因或者是無作業(yè)任務等，乙方作業(yè)工時不足小時，乙方的租賃費不變：如作業(yè)工時超出小時以上的部分，甲方按每小時元的標準再支付乙方的超時作業(yè)款。計時方式為挖機電腦計時，月度到期之日開具完工單。

　　四、進退場費用規(guī)定

　　甲方租賃乙方挖掘機期限不足個月的，進場費用由甲方承付，達到個月的進出場費由甲乙雙方各付%。

　　五、租金標準

　　合同宗旨為月度租賃，即每月挖機的基本租賃使用費為元整，超出小時，以外的超時款另外計算。

　　六、租賃費用的支付

　　挖機自進場之日起每月租賃時間達到天后一次性付清當月租金。

　　七、安全責任及設備保管

　　1、甲方必須提供安全的施工環(huán)境，正確指揮施工，如乙方覺得施工環(huán)境太差，工作難度太大，作業(yè)很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工，造成設備及人員傷亡，甲方全部承擔賠償。

　　2、如出現甲乙雙方事先沒有預測的事故發(fā)生，造成設備損壞和人員傷亡，甲方承擔責任。

　　3、屬乙方挖機手責任，造成設備損失和人員傷亡由乙方承擔責任。

　　4、乙方責任人員必須聽從安排，積極、主動配合甲方責任人員的指揮，優(yōu)質高效完成每天的工作，并遵守甲方的作業(yè)時間和規(guī)章制度。

　　5、挖機在租賃中如出現被盜或人為破壞甲方負責賠償。

　　八、綜上所述，甲、乙雙方互相遵守，確保施工正常進行。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　租借方：

　　出租方：

　　身份證號：

　　合同簽訂日期：_______年_______月_______日

租賃挖掘機合同11

　　甲方：_________________（以下簡稱：出租方）

　　乙方：_________________（以下簡稱：承租方）

　　根據《中華人民共和國挖掘機械租賃合同法》及有關規(guī)定，為明確設備租費雙方的權利和義務，經雙方協商，待訂立本挖掘機械租賃合同，以便共同遵守：

　　第一條設備名稱、型號、規(guī)格及數量

　　第二條租賃期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。挖掘機械租賃合同期滿如需要繼續(xù)租用，應在本挖掘機械租賃合同期滿前十五日內，重新簽訂挖掘機械租賃合同或辦理續(xù)租手續(xù)，否則出租方有權將設備另行安排。

　　第三條工程項目，工作內容和施工地點

　　3.1 工程項目：_________________________

　　3.2 工作內容：_________________________

　　3.3 施工地點：_________________________

　　第四條租賃方式及所有權

　　4.1 租賃方式：本設備的租賃由出租方配備操作人員。負責設備的操作和維護保養(yǎng)工作。

　　4.2 租賃設備的所有權：挖掘機械租賃合同附件所列租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃機械只享有租賃期間的使用權，沒有設備的所有權。

　　4.3 未經出租方同意，承租方不得在設備上隨意增加或減少部件，也不得以任何理由對設備進行抵押，否則由此造成的全部后果由承租方承擔。

　　第五條租賃價格計費時間及租費的簽認

　　5.1 租賃價格：本設備按每月_________元（大寫：_________）收取租賃費，以后使用時間，按三十個日歷天數計算壹個月租費，最后使用時間，不足整月部分按每日歷天_________元收取租賃費。

　　5.2 租賃計費起止時間

　　5.2.1 _____年______月______日為本次設備租賃的計費開始時間，如果設備到達工地后承租方仍不開工，租賃時間照常計算

　　5.2.2 在機械租賃期間，因承租方原因或自然原因造成的機械停工，也按日歷天數照常計算，承租方未按挖掘機械租賃合同規(guī)定期限預付租費而停機，也按日歷天數照常計算機械租賃計費時間。

　　5.2.3 機械退租時，承租方必須向出租方發(fā)出書面通知，出租方接到書面通知并認可的退租日期為本次的計費結束時間。

　　5.3 運轉時間及租費有簽認：機械到達工地之日屬出租方原因若不能發(fā)電施工不作計費，承租方必須辦理到達日期的簽收手續(xù)。租賃計費時間開始后，雙方每月簽認一次機械租賃費。最后一次為退租之日。

　　5.4 機械的進退場費：機械的進出場運輸由出租方負責辦理，承租方協助裝卸車。機械的進出場費全部由承租方承擔。

　　第六條付款方式

　　6.1 設備發(fā)運之前，承租方須先預付給出租方一個月的租費______________（大寫_________元整）及設備返程運費_________（大寫_________）共計__________.

　　6.2 以后按每月預付一次租費，每次要在上次預付租金所能租用機械到期前五日預付下一個月租費。

　　第七條雙方義務和責任

　　7.1 出租方的義務和責任

　　7.1.1 密切配合承租方的施工生產，滿足承租方施工要求。服從承租方施工人員的施工安排，但有權拒絕承租方的違章指揮。

　　7.1.2 負責配備設備操作，維護人員，負責設備的操作，日常維護保養(yǎng)和故障的處理，確保機械技術狀態(tài)完好。如因故障造成單次連續(xù)停機超過三天以上，則超過的天數不收臺班費。

　　7.1.3 負責操作人員的工資及設備維修配件

　　7.1.4 與承租方共同辦理機械設備的租費簽認工作。

　　7.2 承租方的義務和責任

　　7.2.1 負責工作期間租賃機械和操作司機的安全，嚴禁違章指揮，如違章指揮造成機械化和人員的損傷，承租方承擔一切責任損失。

　　7.2.2 免費提供出租方操作司機的`食宿。承擔司機加班費及施工補助。

　　7.2.3 負責租賃設備的進場簽認及每月租費的簽認工作，負責租費的及時支付。

　　7.2.4 負責租賃期間設備保護及看守，確保發(fā)電機安全。

　　7.2.5 提供合格的燃油及潤滑油。因燃油不合格，司機有權不加油，造成的停機損失由承租方承擔。

　　7.2.6 租賃期間，如出租方購買零配件及材料，承租方應提供交通方便，所需資金在在承租方掛支，在租費中抵扣。

　　7.2.7 負責租賃機械進出場運費，負責運輸安全，承擔運輸費用及保險費。

　　第八條租賃機械的毀損和滅失

　　8.1 承租方承擔在租賃期內發(fā)生的承租方責任租賃機械的毀損（正常損耗不在此內）和滅失的風險。由不可抗力的原因不能履行挖掘機械租賃合同或造成損失時雙方根實際情況協商解決。

　　8.2 在租賃機械發(fā)生毀損和滅失時，承租方應立即通知出租方，出租方有權選擇下列方式之一，由承租方負責處理并承擔其一切費用。

　　8.2.1 將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態(tài)。

　　8.2.2 更換與租賃機械同等型號，性能的部件或配件使其能正常使用。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址:法定代表人：法定代表人：電話：電話：經辦人：經辦人：電話：電話：

　　年月日年月日

租賃挖掘機合同12

　　甲方：________天山、太陽城公寓項目部

　　乙方：________

　　甲方就天山、太陽城公寓工地欲租乙方小型挖掘機一事，雙方按照平等互利的原則，為明確甲、乙雙方的權利和義務，經雙方協商，特簽訂本合同。

　　一、承包范圍及方式：

　　1、承包范圍：甲方所承攬的天山、太陽城公寓工程樁端土方清理。

　　2、承包方式：乙方自帶小型挖掘機，并應滿足使用要求。

　　二、工期

　　按甲方要求按時完成。

　　三、承包費用：

　　1、承包價格：按臺班計算，每臺班工作10小時，1臺班按900元計算。臺班時間不包括機械維修、吃飯等與工作無關的事項，維修及油料費用自理。

　　四、雙方負責：

　　1、甲方負責乙方在工地內的各方面的協調工作，為乙方提供機械進出基坑的設備。

　　2、乙方為保證機械的正常使用，要進行正常的維修和保養(yǎng)，維修和保養(yǎng)時間不計入臺班內，如因乙方原因延誤時間給甲方造成的損失由乙方全部負責。

　　3、乙方自機械進場后，需負責機械及其備件的`齊全和完好，如有人為破壞或丟失由乙方負責。

　　五、安全文明施工

　　1、乙方進場后服從甲方管理制度、進度安排、質量要求，聽從甲方現場施工人員調度。由于乙方安全不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。

　　2、甲方應對其在施工場地的工作人員進行，并對他們的安全負責。甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工。

　　六、其他

　　未盡事宜雙方另行協商解決，本協議一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

租賃挖掘機合同13

　　簽訂日期：________年________月________日編號：______________________________

　　承租方： (以下簡稱乙方)_______________________________________________________

　　出租方： (以下簡稱甲方)_______________________________________________________

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，按照平等互利的原則，經過雙方協商，就乙方向甲方承租設備特簽訂本合同。

　　一、甲方為乙方提供_______________式挖掘機_______臺。

　　二、本設備僅限于在________________________，用于_____________________施工。

　　三、甲方擁有對租賃設備的所有權，乙方僅在租賃期內在本合同規(guī)定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。

　　四、甲方為該設備配備操作手______人，食宿由乙方負責。

　　五、設備的租賃費按噸位(每噸_____元)計算，每月根據操作手的工作統計表，必須由乙方簽字(蓋章)方可生效。月底統一結算。

　　六、設備每次的進場和出場費用全部由_______方負擔。

　　七、甲方收取乙方保證金____________元，作為履行本合同的保證。

　　承租方(乙方)：出租方(甲方)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號：帳號：

　　稅號：稅號：

　　甲方(承租方)：車型：

　　乙方(作業(yè)方)：租賃使用地點：黃瓜上旅游公路為了確保挖機在租賃過程中正常運行，經甲乙雙方就挖機租賃有關事宜進行協商，特簽訂本合同。

　　一，甲方的權力和義務

　　l、甲方承擔隨機配備工作人員的食宿。

　　2、甲方提供作業(yè)任務，對于大體積巖石部分應作出相應的爆破。

　　3、甲方負責挖機作業(yè)計劃的全面管理，合理制定施工計劃。

　　二、乙方的權力和義務

　　l、提供挖機一臺，隨機人員壹名，確保車況正常及安全施工。

　　2、乙方自理挖機的維修配件和燃油開支，以及業(yè)務往返的差旅費用。

　　3、乙方應服從甲方的合理安排，真正做到安全高效，自己負責施工過程中自身人為造成的安全責任。

　　三，進退場費用規(guī)定

　　甲方租賃乙方挖掘機期限不足2個月的，進場費用由甲方承付，達到2個月的進出場費由甲乙雙方各付50%。

　　四、租金標準及計時

　　合同宗旨為小時租賃，即挖機的基本租賃使用費為元整/小時，破碎租賃使用費為元整/小時，總時間以電腦為準，施工時只記錄破碎施工時間。

　　五、租賃費用的支付

　　挖機自進場之日起每月按進度撥款付清當月租金的70%，余款在完工退場后一月內付清。

　　六、安全責任及設備保管

　　1、甲方必須提供安全的施工環(huán)境，正確指揮施工，如乙方覺得施工環(huán)境太差，工作難度太大，作業(yè)很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工，造成設備及人員傷亡，由甲方承擔全部責任。

　　2、屬乙方挖機手因操作技術或違反基本安全操作規(guī)范，造成設備損失和人員傷亡由乙方承擔責任。

　　3、乙方責任人員必須聽從安排，積極、主動配合甲方責任人員的指揮，優(yōu)質高效完成每天的工作，并遵守甲方的作業(yè)時間和。

　　4、挖機在租賃中如出現被盜或人為破壞由乙方自行負責。

　　七、綜上所述，甲、乙雙方互相遵守，確保施工正常進行。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　附：挖機進場電腦工作起點時間為：

　　甲方：乙方：

　　住址：住址：

　　電話：電話：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》的基本原則，結合本工程具體情況，雙方經友好、平等地協商，達成以下協議，望雙方真誠合作、共同遵守。

　　一、工程地點：

　　二、機械名稱：挖掘機。

　　三、工程內容：

　　四、租賃方式：按工作小時租賃。

　　五、租賃單價：每小時元，大寫。

　　六、結算方式：按甲方確認的實際工作時間結算，結算管理須有現場負責人、技術負責人、項目經理簽字，加蓋工地項目章生效，缺其中一項，不能結算。工程完成后付清。

　　七、甲方責任：

　　1、負責機械施工現場指揮調度。

　　2、負責機械工作時間計量。

　　3、若乙方機械人員不服從甲方指揮，甲方有權中止合同。

　　八、乙方責任：

　　1、乙方人員必須服從甲方施工現場指揮人員的.安排，按時上下班，對不聽從甲方指揮的機械人員，甲方有權要求更換。

　　2、嚴格按機械操作規(guī)程進行操作，嚴禁他人隨便操作機械，如有違反后果自負，租用期間發(fā)生的一切安全事故乙方承擔全部責任，甲方概不負責。

　　3、乙方負責挖掘機的維修和保養(yǎng)工作，保持車況良好，每月累計維修時間不超過48小時，機械看管，機械進入工地后的損壞，機件及油料的丟失，均由乙方承擔;乙方承擔油料供應和油料費用。

　　4、在機械施工中，乙方應自行了解熟悉工作環(huán)境，由操作失誤所造成的一切后果均由乙方負責(如地下管線、空中線路等)。

　　5、乙方提供與租賃費用等額的稅票，滿足甲方單位財務制度要求。

　　6、乙方負責機械進出場費用。

　　7、乙方負責其機械操作人員文明施工。

　　8、乙方配合甲方搞好工作計量工作。

　　9、乙方負責機械保養(yǎng)，配備足夠機械操作人員，滿足工地24小時連續(xù)施工的要求。

　　10、乙方自行協調地方關系。

　　11、乙方負責機械操作員生活費和被褥。

　　九、其他約定：

　　1、乙方機械操作人員不配合甲方指揮，若有毆打辱罵甲方人員、業(yè)主、監(jiān)理的現象，每次，甲方罰乙方人民幣伍仟元，結算時從其機械費中扣除。

　　2、乙方機械連續(xù)維修時間超過2小時，乙方及時調整機械，以便施工，其中產生的費用由乙方負責，并扣除當天的工程款。

　　3、若由乙方機械原因造成停工，給甲方造成的損失，由乙方承擔。

　　4、機械的停放由甲方根據施工需要統一安排。

　　十、未盡事宜雙方協商解決，經雙方認可簽證的其他文件和本協議具有同等效力。

　　十一、本合同一式2份，甲方執(zhí)1份，乙方執(zhí)1份。自簽訂之日起生效，工程完工結算后失效。

　　甲方：乙方：

　　負責人：負責人：

　　簽訂日期：年月日

租賃挖掘機合同14

　　出租方：_________(以下簡稱甲方)

　　承租方：_________ (以下簡稱乙方)

　　項目經理部住址：

　　法人住所地：

　　雙方本著平等互利、友好協商的原則，依據《中華人民共和國合同法》等相關法律的規(guī)定，就挖掘機租賃事宜達成如下合同，以共同遵守：

　　第一條租用設備概況

　　1、設備名稱：_________

　　2、規(guī)格型號：_________

　　3、生產廠家：_________

　　4、新舊程度(設備出廠年月)：_________

　　5、設備所有人：_________

　　第二條租賃用途、地點及期限

　　1、乙方租賃甲方的挖掘機用于_________項目的施工，工程地點在_________ 。

　　2、租賃期限為_________月，該期限為預計期限，以實際工程需要為準。

　　第三條租賃費用

　　1、租賃費單價：_________元/月。

　　2、乙方提供主油，甲方負責附屬油料。

　　3、租賃設備的上、下場費用

　　4、操作人員的工資及保險等相關費用由甲方承擔，乙方承擔甲方操作人員的食宿。

　　5、此租金含稅，由甲方開具有效稅務發(fā)票。

　　6、租賃期間，如工程因業(yè)主原因停工、施工冬休或其他天氣等原因造成設備閑置，其閑置期間不計入租賃時間，乙方不向甲方支付租賃費用。

　　第四條結算和付款方式

　　1、乙方按月付款，如業(yè)主撥付工程款不及時，可相應延期支付。

　　2、乙方付款時甲方必須向乙方提供發(fā)票，否則乙方可以拒絕付款。

　　3、乙方沒有按照合同約定進行付款，雙方約定乙方不用向甲方支付逾期付款違約金或利息。

　　第五條雙方的.權利及義務

　　甲方必須提供性能完好、安全裝置齊全的設備，每月必須保證28天能夠正常使用，并配備_________名操作人員，以滿足乙方施工需要。設備因故障造成每月停工三天以上乙方有權從租賃款中扣除相應租金。如故障嚴重，甲方應盡快修復或調換設備給乙方使用，由此發(fā)生的費用由甲方承擔。甲方若因車輛故障不能滿足乙方正常使用要求，乙方可終止合同。

　　第六條本合同一式兩份都具有法律效應。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　日期：_________年_________月_________日

租賃挖掘機合同15

　　租賃方(甲方)：________

　　承租方(乙方)：________

　　現有甲方將一臺挖掘機(帶破碎錘)租賃給乙方在xxxx工程進行施工，為了明確甲、乙雙方的權利、義務和經濟責任，經雙方協商無異，并依據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，現達成以下協議：

　　一、租賃期間，乙方除支付甲方的設備租賃費用之外。

　　其他所有配件費用、燃油費、維修費用、來回拖車費、看車費等全部費用由甲方承擔。

　　二、租金付款方式

　　兩條路修整路基費用共貳萬元(￥20x0.00元)人民幣。機械到達施工現場后乙方先向甲方支付人民幣貳仟元(￥20x.00元);甲方修整完1.8公里路基后，乙方再向甲方支付人民幣伍仟元整(￥5000.00元);甲方進入另一條路開始修整路基乙方再向甲方支付人民幣貳仟元(￥20x.00元);甲方修整完全部路基后，乙方一次性付清剩下壹萬壹仟元(￥11000.00元)給甲方。

　　三、施工要求及工期

　　1、按該路現狀路寬進行路基修整施工，另增加四個避車道。

　　2、工期為25天，即從20xx年8月22日-20xx年9月18日止。

　　四、租賃期間

　　甲方隨機操作人員必須服從乙方現場施工人員的安排和指揮，盡職盡責，未經乙方同意不得擅自離崗，但乙方不得強令操作人員違章冒險作業(yè)，如因此造成事故，乙方應負全責。甲方操作人員因自身操作不當，造成事故，甲方應負全責。

　　五、甲方工程完工后，應提前通知乙方現場驗收，作好退場準備。

　　六、違約責任

　　(一)甲方違約責任

　　1、甲方因使用管理不當，強令違章冒險作業(yè)，擅自拆卸等原因，造成所租機械的損壞、損失，甲方自己負全部責任。

　　2、甲方擅自將機械轉租或擅自安排未經乙方同意的.人員上機操作所造成機

　　械事故，或利用機械進行非法活動，由此給乙方造成的經濟損失或其他損失的，甲方應予賠償，同時乙方有權解除合同。

　　3、如甲方中途退出不按合同修整完路基，乙方有權不支付給甲方剩余款項。