互聯網證券買賣合約

時間：2024-10-30 08:10:57 買賣合同我要投稿

相關推薦

互聯網證券買賣合約

　　甲方：

互聯網證券買賣合約

　　聯系方式：

　　地址：

　　乙方：

　　聯系方式：

　　地址：

　　茲因甲方向乙方訂購電腦設備壹批，雙方同意訂定合約條款如下：

　　一、標的物

　　貨品名稱：_____________。

　　貨品規格：______________。

　　貨品數量：___________。

　　二、價款、履約保證金及保固金

　　1、合約總價款：計_________元整(含營業稅)。

　　2、履約保證金：為合約總價之_________%。

　　乙方應簽訂合約時繳存該履約保證金予甲方，于驗收合格后，由甲方無息返還乙方，如有違約情事，甲方得逕行沒收繳存之履約保證金或通知出具保證函之金融機構撥付履約保證金;

　　另由甲方自辦或招商承辦，乙方均不得異議，并同意放棄先訴抗辯權。

　　3、保固金：為合約總價之_________%，乙方應驗收合格后且甲方支付乙方驗收款前，繳存該保固金予甲方。

　　甲方于合約期滿后將保固金無息返還乙方，如有計罰情事，則以扣除該款后之余額返還。

　　三、付款方式

　　1、簽約款：甲乙雙方于簽約后，由甲方給付合約總價之_________%予乙方。

　　2、交貨款：標的物交貨后，由甲方給付合約總價之_________%予乙方。

　　3、驗收款：標的物經甲方驗收合格后，由甲方給付合約總價之_________%予乙方。

　　以上款項由乙方檢具發票向甲方請款，甲方于收到發票后_________日內，以匯款或即期票據給付。

　　四、交貨日期及地點

　　乙方最遲應于_________年_________月_________日前完成交貨，交貨地點由甲方指定。

　　乙方未依期限交貨者，每逾期一日，須按合約總價_________%計算，作為償付甲方之違約金，甲方如有其他損害，乙方并應負責賠償。

　　如逾期達30日者，甲方得不經催告終止或解除本合約，乙方應負責賠償甲方因而所受之一切損失，并同意放棄先訴抗辯權。

　　五、交貨日期之延長

　　凡因人力不可抗拒之事故或因甲方之延誤影響，致須延長交貨日期，乙方得在交貨期限內函請甲方核定延期，甲方視其實際影響之情形酌予延期，乙方對甲方最后核定之延期期限，不得異議。

　　六、到貨點收

　　甲方應于標的物送達時當場驗收，如發現設備品名不符、數量不足、外觀顯有損壞時，應及時通知乙方補足或調換新品。

　　乙方因補足或調換新品，致逾原定交貨日期者，概以逾期論。

　　七、測試驗收

　　標的物應于交貨日之次日起算一個月內完成測試驗收，否則每遲延一日，乙方應按合約總價_________%計算，作為償付甲方之違約金，此項違約金總額最高以本合約總價款為限。

　　如標的物遲延十日仍未完成測試驗收，甲方得解除本合約。

　　惟因不可抗力因素或可歸責于甲方之事由致標的物無法如期通過測試驗收，延誤之天數應予扣除。

　　八、保固服務

　　1、乙方應自標的物測試驗收手續完成后之次日起提供硬體設備保固_________年。

　　2、保固期限內乙方應免費負責提供設備故障維修(包括正常使用狀況下之原廠零件更換及設備修復)。

　　3、保固期間設備發生故障時，乙方應于甲方通知后三十分鐘內電話回覆，於電話回覆后四個小時內到達本中心指定地點服務，并于甲方通知后四十八小時內修復;

　　倘故障無法於四十八小時內修復者，乙方應立即提供備援設備免費供甲方使用，乙方違反前述三個時點之一者，每逾一日計罰合約總價_________%違約金。

　　但違約金總金額最高以本合約總價款為限，甲方如有其他損害，乙方應負責賠償。

　　惟因不可抗力因素或可歸責于甲方之事由致標的物無法即時回復正常運作，延誤之時數應予扣除。

　　九、所有權

　　甲方于個別標的物價款付清時，即取得該標的物之所有權。

　　十、品質保證

　　1、乙方保證具有豐富之經驗及充分能力承攬本工作，其參與本工作之員工亦皆具充分之經驗與能力。

　　2、就本工作之履行，乙方應盡善良管理人之注意義務，并應依誠信原則為之。

　　十一、監督

　　甲方所派經辦人員，有監督及指示乙方之權，甲方經辦人員如發現乙方技術人員技術低劣，工作怠忽或不聽指揮者，得隨時通知乙方更換之，倘安裝測試草率，材料劣質，不合規定，通知乙方拆機重做，其損失概由乙方負擔。

　　十二、資通安全

　　乙方因本合約而知悉或持有之技術資料文件、甲方營運秘密及本合約之內容，非經甲方事前書面同意，不得竊用或泄漏予第三人。

　　乙方應要求其在職和離職遵守本條之規定。

　　乙方或其員工違反本條規定者，甲方得終止合約，并請求乙方賠償因此所受之損害。

　　十三、違約效果

　　除本合約另有規定者，從其規定外，任一方當事人如有違反或未能履行本合約任一條款規定之情事者，他方得以書面通知終止本合約，并要求損害賠償。

　　十四、移轉限制

　　乙方非經甲方事前書面同意，不得將其在本合約中之權利或義務轉讓予任何第三人，亦不得將本工作之全部或一部轉包予任何第三人。

　　十五、瑕疵擔保

　　1、乙方保證交付甲方之標的物，具有本合約規范書所定之品質及功能。

　　2、乙方保證交付甲方之標的物不致侵害他人之專利權、著作權或其他權利。

　　如甲方因使用標的物致有第三人對甲方提起侵害專利權、著作權或其他權利控訴之情事時，應即以書面通知乙方，提供相關資料，并與乙方充分合作。

　　乙方應負責為甲方從事有關之和解談判及提出抗辯，并償付和解費用、律師費或一切經法院判決確定由甲方負責之費用及賠償。

　　3、標的物侵害他人專利權、著作權或其他權利致甲方不得繼續使用時，甲方應將該標的物退回乙方，并得將其他因之無法使用之標的物一并退回。

　　乙方應于十五日內依本合約簽訂時有關機器設備之法定最低耐用年限，以直線法計算折舊殘值給付甲方，并賠償甲方因此所受之損害。

　　4、甲方因自行改變標的物結構、或不在特定運作環境下使用標的物、或合并使用非乙方供應之產品致標的物侵害他人專利權、著作權或其他權利，應由甲方自行負責。

　　十六、損害賠償

　　1、乙方于執行本合約時，如造成甲方財產之損害，乙方應立即修復或賠償。

　　2、雙方所得請求之損害以實際損害為限。

　　十七、完整合意

　　本合約構成雙方對本案之完整合意，本合約生效前雙方對本案之任何協議若未記載于本合約，對雙方皆無拘束力。

　　十八、危險負擔

　　標的物之危險于交付標的物于甲方后即移轉于甲方。

　　十九、合約修改

　　本合約條款之修改應經雙方同意后以書面為之。

　　二十、適用法律

　　本合約條款依中華人民共和國法律解釋并適用之。

　　二十一、管轄法院∶

　　雙方如因本合約涉訟，同意__________________法院為第一審管轄法院。

　　二十二、合約收執

　　本合約計正本二份、副本二份，經雙方用印后甲方執正本一份、副本二份，乙方執正本一份。

　　甲方(簽章)：

　　簽約人(簽字)：

　　簽訂日期：_________年_________月_________日

　　乙方(簽章)：

　　簽約人(簽字)：

　　簽訂日期：_________年_________月_________日

【互聯網證券買賣合約】相關文章：

證券買賣合同11-10