【實用】買賣合同集錦十篇

　　隨著人們法律意識的建立，我們用到合同的地方越來越多，合同協調著人與人，人與事之間的關系。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家整理的買賣合同10篇，希望能夠幫助到大家。

買賣合同 篇1

　　合同編號：GA219041901

　　購貨單位（以下簡稱甲方）： 章丘市地生金建材有限公司 供貨單位（以下簡稱乙方）： 江蘇宏陽鋼材有限公司 經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。 第一條 產品的名稱、品種、規格、質量及其他 1. 產品的名稱、規格、單價

　　2.產品的技術標準（包括質量要求）： ①. 按國家標準執行；

　　②. 向甲方提供相關技術資料等； 第二條 產品的計量單位、計量方法

　　計量單位、計量方法：現場點數檢驗以實際到貨數量作為結算依據 。 第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收無包裝。 第四條 產品的交貨方法、運輸方式、到貨地點

　　1.交貨方法：乙方運輸，并卸于甲方指定的位置（在場地允許的情況下）。 2.到貨地點： 3.收貨人： 第五條 產品的交貨期限

　　甲方至少提前 三 天通知送貨，乙方須在甲方規定的時間內將產品置于甲方指定的地點。

　　第六條 貨款的結算及貨款支付

　　1.產品貨款的結算：以上產品的價格包括但不限于材料、運輸、裝卸，結算時按實際交貨量及與之相對應的價格結算。

　　2.產品貨款的支付： 第七條 對產品提出異議的時間和辦法

　　甲方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格不符合國家規定，乙方應立即無條件更換產品，一切費用由乙方負擔。如果未經復試化驗使用產品，所用貨品視為合格產品。 第八條 違約責任

　　乙方不能按期交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的 3 ％的違約金，特殊情況除外。 第九條 不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。 第十條 其它

　　本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自雙方簽字蓋章起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。無雙方書面協議，債權債務不得轉讓。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。

　　購貨單位（甲方）：（公章）供貨單位（乙方）：（公章）

　　代表人： 代表人：

　　年 月 日訂立

買賣合同 篇2

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　甲方有二處山林，座落在黃沙累村三組。(小地名楓木山、過水沖水溝上)。經甲乙雙方查閱資料、實地考察，共同協商，自愿買賣二處山林，為保證買賣后乙方、土地權屬方的管理、處置、收益等權利事宜，防止日后發生爭執，特訂立本合同如下：

　　一、 買賣山林四界權屬份額。第一處山林。小地名：楓木山。山界為：東至嵐江河，南至岌下河，西至金字頂，北至岌下河(蔣漢陽屋南邊岌)。此山面積為三十一畝。甲方土地權占十五點五畝，權屬內所有杉松全部賣給乙方;尚仁里鄉卿家巷村五組所占十五點五畝，被甲方租賃所造林杉林權屬為二八分成，甲方所占八成全部賣給乙方(有造林分成合同，林權證復印附后為證)。第二處山林。小地名：過水沖水溝上(鄧家屋后右邊進家沖)。山界為：東至大岌龍玉青山，南至岌鄧姓門口村公青山，西至鄧姓家挑水吃水溝，北至漕盧宗豆山，此山面積為四十一畝，土地權屬為尚仁里村八組。甲方占八成全部賣給乙方(有造林分成合同，林權證復印件附后為證)。

　　二、 買賣管理年限。上述二處山林的權屬、管理、采伐期限自買賣合同簽訂之日起至20xx年底終止，為期拾陸年。買賣期內四至界限內所有杉松均歸乙方所有，采伐時乙方如有越界采伐現象和合同期內山林所發生的天災人禍，甲方不負任何責任。

　　三、 采伐時分成約定。按甲方與土地權屬方的造林分成合同規定分成。本合同期內有關采伐修山撫育、間伐所需要的費用乙方必須與土地權方協商按分成比例分擔，甲方不負任何經費。

　　四、 土地、分成糾紛責任。若甲方租憑土地造林時，與山林權屬方沒有搞清楚的事情，在乙方管理、采伐、出售時，土地權屬方提出與本合同這外的其它要求(如土地權屬另有其人)等，買賣期內造成的一切經濟損失均由甲方與土地權屬方負全部責任，乙方不負但任何責任。

　　五、 上述二處山林買賣價值。(甲方：劉吉生所占土地權屬山林、租憑土地造林所占份額)總價值壹拾陸萬貳千圓整(1620xx.00元)人民幣賣給乙方。不含土地權屬方所占的山林分成份額。

　　六、本合同一式四份，甲方、乙方、卿家巷村五組代表、尚仁里村八組代表各執一份，自合同簽字之日起生效，具有法律效力。

　　自本合同簽訂之日起，乙方按合同要求金額一付清給甲。

　　甲 方 代 表簽章：

　　乙 方 代 表簽章：

　　在 場 人簽字：

　　年 月 日

買賣合同 篇3

　　甲方：大連筑成集團有限公司山東分公司東平縣圖書大廈工程項目部

　　乙方： 山東濰坊中鼎鋼結構有限公司

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方就采購乙方生產、安裝的彩鋼板房事宜協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：東平縣圖書大廈

　　工程地點：東平縣西山路24#

　　工程內容：一層骨架平頂巖棉彩鋼板房和二層骨架平頂巖棉彩鋼板房。上述彩鋼板房均要求使用阻燃材料，并符合安全生產的管理規定和國家標準。

　　二、承包范圍

　　承包范圍：彩鋼板房所需要的所有材料的供應、安裝。

　　三、價格及面積

　　1、彩鋼板房面積約566平方米（最終結算面積以實際測量面積為準）。

　　2、 ○1、雙層彩鋼房按每平方米 235 元人民幣計算（本單價不含土建、水、電、吊頂、地面裝飾、防盜網、窗簾）門窗型號見第五條6。

　　○2、防盜窗安裝（含材料、人工費）100元/個（防盜窗按實際安裝數量計算，不單獨面積）。

　　○3、石膏板吊頂（含材料、人工費）20元/平方米（按實際施工面積計算）。

　　○4、局部衛生間浴室間屋頂用75mm厚阻燃彩鋼板，（含材料、人工費）90元/平方（按實際施工面積計算）。

　　上述單價含稅金、運輸費用、裝卸費用。

　　3、 計算面積： 一層房計算：長×寬 =總面積

　　二層房計算：一層長×寬+二層長×寬+（走道長×寬+雨篷長×寬）÷2 +樓梯4.5平方米（每個）=總面積

　　4、從聊城拆活動房到東平安裝，按建筑面積 60 元/平方米(包括聊城拆活動房、運輸、安裝及補充零星材料及人工費)。

　　四、工期

　　合同工期總工作日歷天數（15）天.如遇以下原因并經甲方書面簽證造成工期延誤，工期可適當順延。

　　1、因連續停電超過8小時、刮8級以上大風、連續下雨超過48小時。

　　2、重大設計變更和工作量的增加超過本合同暫定工程量的20%以上。

　　五、產品質量：

　　1、墻板：巖棉板雙面白厚5cm，鐵皮國標0.3mm。

　　2、頂板：巖棉板上藍下白厚5cm，鐵皮國標0.3mm。

　　3、骨架立柱C型鋼8×4全用1.8mm，噴藍色。

　　4、平梁和尖梁檁條噴紅色防銹漆，C型鋼8×4，全用1.8mm。

　　5、二層地面用多層木板1.5cm厚。

　　6、窗戶為塑鋼窗帶紗窗，辦公樓、職工宿舍樓用防盜門，以上設施已包括在單價內，不再單獨計取費用。

　　7、樓板支架為40cm一道，樓梯板寬度為0.2m，走廊欄桿采用1.5mm厚方管。

　　8、乙方提供的上述彩鋼板房材料使用壽命應滿足甲方與業主簽訂的建設工程施工合同中約定的總工期的要求，并至少能夠保證甲方在合同總工期內及工期結束后的二年時間持續使用，且每項材料的進場均需經過甲方指定人員的驗收合格后方可使用。

　　六、乙方承諾：

　　1、乙方保證本合同項下所有材料均符合國家標準及甲方工地的設計、施工、使用的需要；

　　2、一層和二層骨架房全部螺絲固定，無一電焊

　　3、乙方保證向甲方出具普通正規發票，否則甲方有權拒絕支付合同價款。

　　七、甲方權利義務

　　1.甲方須提供施工所需的水、電、成地和處理包括城建，相鄰關系等。

　　2、工程完工后，乙方向甲方出具書面驗收申請后七日內甲方組織驗收（如拖延驗收視為合格）。經甲方驗收合格，由甲方出具書面驗收合格證明；否則，乙方應按本合同要求承擔更換、修復等責任，如經甲方通知，乙方無故拒絕或遲延在限期內承擔更換、修復等責任，甲方有權另行選擇施工人，不支付合同價款、不承擔任何違約責任，如因此影響甲方使用的，乙方應賠償甲方全部經濟損失；并按日根據本合同約定的總價款的千分之一計算違約金。

　　3、本工程未驗收合格前甲方不得入住，如入住則視為驗收合格。并支付完工程款。

　　4、甲方指定 為本合同項下的驗收人，負責對實測面積進行核實及驗收。

　　5、甲方有權對乙方施工過程中的行為進行監督，杜絕不符合安全生產行為的發生。

　　八、乙方權利義務

　　1、乙方安排的所有安裝人員均應按照施工需要持證上崗，并將有關的上崗證書交由甲方存檔備查。乙方保證嚴格按照彩板房施工規程施工，如在施工過程中發生人身傷亡事故與甲方無關。

　　2、服從甲方的安排、指導、監督。

　　3、嚴格按照約定的材料規格施工。

　　九、付款方式

　　本合同乙方同意采取墊款施工方式。為此雙方就付款條件約定如下：

　　1、辦公樓雙層彩鋼板房材料到達施工現場安裝完畢，并經甲方驗收合格后付工程款50%。宿舍樓安裝拆人工費等安裝完畢經甲方驗收合格后支付工程款100% 。

　　2、圖書大廈工程第一次支付工程款時支付彩鋼房工程價款的90%。

　　3、剩余10%的工程款作為質保金，在質保期滿，并經甲方書面確認無違約、無質量問題情形后支付，但乙方須出具全額發票。

　　十、保修期限及范圍：

　　保修期一年，，自甲方驗收合格并出具書面驗收記錄時起算，保修期內因施工質量和材料出現任何問題由乙方無償維修，人為損壞和自然災害造成的損壞除外。

　　十一、本協議一式四份甲方三份乙方一份，經甲乙雙方簽字蓋章后即行生效。

　　十二、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方違反本合同約定，違約方應賠償守約方一切經濟損失，包括但不限于直接和間接損失，并按本合同的有關條款及本條的約定分別承擔本合同價款的3%的違約金。

　　十三、本協議未盡事宜雙方協商解決，協商不成任由工程所在地的人民法院管轄提起訴訟。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（蓋章）

　　負責人：

　　負責人：

　　電話：

　　電話：

　　日期：

　　日期：

買賣合同 篇4

　　上訴人(原審原告)河北科力空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

　　法定代表人李英寬，董事長兼總經理。

　　委托代理人湯濤，河北科力空調工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)北京日月房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。

　　法定代表人吳山永，董事長。

　　委托代理人安亞利，北京日月房地產開發有限公司職員。

　　上訴人河北科力空調工程有限公司(以下簡稱科力空調公司)因與被上訴人北京日月房地產開發有限公司(以下簡稱日月房地產公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

　　科力空調公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調公司同日月房地產公司簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為： 21 000元。當時雙方約定：科力空調公司送貨到日月房地產公司開發建設的位于北京市豐臺區芳古園一區16號樓。日月房地產公司預付定金30%、安裝調試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清。科力空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是日月房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，并承擔訴訟費。

　　日月房地產公司在一審中答辯稱：日月房地產公司先后付給科力空調公司4200元和16 800元，已付清科力空調公司的貨款，科力空調公司也給日月房地產公司開具了發票。盡管科力空調公司對日月房地產公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是科力空調公司拿走的。但是，科力空調公司現在起訴要求日月房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回科力空調公司的全部訴訟請求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調公司與日月房地產公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：日月房地產公司購買科力空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，日月房地產公司給付科力空調公司4200元。XX年底，科力空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

　　一審法院判決認定：科力空調公司、日月房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣合同》是科力空調公司、日月房地產公司自愿協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，科力空調公司、日月房地產公司均應依照合同，履行合同規定的義務。日月房地產公司提出“先后付給科力空調公司4200元和16 800元，已付清科力空調公司的貨款”的答辯意見，對于日月房地產公司給付科力空調公司4200元，科力空調公司予以認可。對于日月房地產公司給付科力空調公司16 800元，科力空調公司予以否認，且日月房地產公司提供的證據不足以證明日月房地產公司已給付科力空調公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關于訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調公司供貨時間，日月房地產公司向科力空調公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，科力空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而科力空調公司于XX年9月23日方提起訴訟。科力空調公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質約定的是科力空調公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。實際上，雙方在合同有效期限內，只存在XX年底科力空調公司向日月房地產公司提供并安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據該合同的買賣關系。而科力空調公司向日月房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產公司關于科力空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。科力空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回河北科力空調工程有限公司的訴訟請求。

　　科力空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調公司在合同有效期內要求日月房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利于日月房地產公司方面解釋。科力空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。

　　日月房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

　　本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

　　上述事實，有科力空調公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

　　本院認為，科力空調公司與日月房地產公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。日月房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，日月房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間，日月房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月，科力空調公司XX年提起要求日月房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。科力空調公司關于其在合同有效期內主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是科力空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內，雙方只在XX年底發生了1筆科力空調公司向日月房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費二百八十一元，由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。

　　二審案件受理費五百六十三元，由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。

　　本判決為終審判決。

買賣合同 篇5

　　(一)出賣人義務

　　1、交付標的物，并轉移標的物的所有權于買受人。該項義務是出賣人的主合同義務，它由兩個方面的內容組成：(1)交付標的物。買賣合同中，出賣人應將買賣合同的標的物交付給買受人。交付標的物可分為現實交付、簡易交付、占有改定、指示將會以及擬制交付;

　　(2)轉移標的物的所有權于買受人。取得標的物的所有權是買受人的主要交易目的，因此，將標的物的所有權轉移給買受人，是出賣人的一基主要義務。移轉標的物所有權，是在交付標的物基礎上，實現標的物所有權的轉移，使買受人獲得標的物所有權。

　　2、物的瑕疵擔保義務。依據《中華人民共和國合同法》(以下簡稱《合同法》)第153條規定，出賣人應當按照約定質量要法度將會標的物。出賣人提供有關標的物質量說明的，交付標的物應當符合該說明的質量要求。這一義務被稱為物質的瑕疵擔保義務。

　　3、權利的瑕疵擔保義務。依據《合同法》第152條規定，出賣人就交付標的物，除非法律另有規定，鋇有保證第三人不得和向買受人主張任何權利的義務。這一義務稱為出場人權利的瑕疵擔保義務。違反權利的瑕疵擔保義務，在傳統民法上發生權利瑕疵擔保責任的承擔。

　　4、將會有關單證和資料。出還應當按照約定或者交易習慣向買受人交付提取標的物單以外的有關單和資料。該項義務系屬于出賣人在買賣合同中所負擔的從合同義務，該基底務輔助主合同義務，實現買受人的交易目的。交易實踐中，與買賣合同標的物相關的其他單證和資料主要包括：產品合格證、產品說明書、保修單、發票、檢驗單證、檢疫單證、保險單、質量保證書、裝箱單等。

　　(二)買受人義務

　　1、支付價款。支付價款是買受人的主要義務。買受人支付價款應按照合同約定的數額、地點、時間為之。

　　2、受領標的物。買受人有依照合同約定或者交易慣例受領標的物的義務。若了賣人不按合同約定條件交付標的物的，例如多交付、提前交付、交付的標的物有瑕疵等，買受人有權拒絕接受。

　　3、及時檢驗出賣人交付的標的物。買受人收到標的物時，有及時檢驗義務。當呈人約定檢驗期間的，買受人應當在約定期間內時行檢驗。沒有約定檢驗期間的，買受人應當在收到標的物之后的合理期間內及時檢驗。

　　4、暫時保管及應急處置拒絕受領的標的物。在這特定情況下，憎愛人對于出賣人所將會的標的物，雖可作了拒絕接受的意思表示，但有暫時保管并應銀牌圍標不的物的義務。該項義務屬買受人所應負擔的附義務。

　　以上就是關于買賣合同中當事人的權利義務的介紹了，買賣合同在什么無效?什么時候可以撤銷變更?這也是關于買賣合同效力方面的問題，如果您有興趣，請聯系我們的專業律師，我們的律師會以專業知識幫助您解決問題。

買賣合同 篇6

　　甲方： 乙方：

　　甲乙雙方本著平等、互利的原則，依照《中華人民共和國合同法》的相關規定，為明確甲乙雙方的權利義務，經友好協商，就互聯網網店代銷加盟的合作事宜達成如下協議：

　　第一條 甲方授權：

　　第二條 乙方代銷加盟的具備條件：

　　1、 乙方需有三心及以上網店信譽或有實體店鋪(注：有開通消費者保障計劃、旺鋪并專職經營店鋪擁有申請優先權);

　　2、 乙方能夠承受在壓力下工作的毅力和耐心，并對網上零售有足夠的熱情和信心,且為人正直、誠信守諾，社會責任感強;

　　3、 乙方能獨立裝修，運營(淘寶、拍拍等)網店，能獨立策劃促銷活動;

　　4、 乙方的銷售價格不能低于甲方商城銷售價格，以及乙方的分銷代理客戶。否則取消乙方的代理分銷權

　　甲方,擁有合法的被授權品牌及其在此品牌下的所有具有合法知識產權的商品銷售授權;

　　甲方必須授權乙方在 省的代理權， 省第三方代理必須經過乙方來代理分銷，保障乙方的利益

　　第二條 甲方的承諾

　　1、 甲方提供乙方最低代銷價，保證乙方銷售的產品其貨源穩定性，及配送的及時性，并確保產品的價格穩定、質量合格、品質優秀;

　　2、 甲方相關動態會及時以電話、郵件或站內信、即時通訊的方式通知乙方;

　　3、 甲方提供七天無理由退換貨，產品出現售后問題甲方全力處理;

　　4、 甲方在提供數據不能含有水印，代發產品不能在快遞單留有甲方的商城地址 廠家地址或者聯系電話等一些損害乙方代理利益

　　5、 乙方銷售量達到 件 甲方返還 %以獎勵方式給予乙方。

　　第二條 對乙方的管理條例：

　　1、 乙方上傳甲方商品數據時，乙方需自行重新設置商品名稱，名稱中盡量避免寫上編號，并及時策劃對商品的活動推廣。商品名重新設定商品名稱，是為了避免同商品的雷同率，做出自我的風格才是最好的;

　　2、 甲方售后服務專線，甲方設有售后服務平臺，所有售后問題均交由甲方處理，乙方需積極有效配合，以達至甲方用心、乙方放心、買家滿意的最終目的;

　　3、 乙方應該做到三不：不串貨，不亂價，不下架。不串貨：乙方在代銷甲方的商品時，其商品不得找其它供貨商進貨;不亂價，乙方應建立在良性競爭的基礎上，不得以低價格惡性競爭，保障乙方的利潤;不下架：乙方不得私自下架甲方提供代銷的商品，須在3天之前提交申請并通過，方可下架商品及取消代理資格;

　　4、 數據上傳：甲方新數據發布，均會以郵件或站內信、即時通訊的方式通知乙方，新數據發布日起，務必一星期內及時上傳新數據;務心上傳甲方80%的商品。

　　5、 乙方的貨款可以到甲方商城交易付款，支付寶付款以及銀行轉賬付款，當天貨款當天結算

　　第四條 協議的終止

　　1、 乙方違反以上協議時，甲方有權取消其代銷權利并終止本協議;

　　2、 乙方有以下情況，甲方有權取消其代銷權利并終止本協議;《1》未上傳數據超過七天;《2》乙方一個月內未賣出一雙;《3》嚴重串貨者;《4》未遵守相關制度;

　　3、 甲方出現下列情況，乙方有權終止本協議：《1》甲方提供虛假產品資料、服務等;《2》甲方未能履行和乙方簽訂協議中的服務承諾;

　　4、 經雙方友好協商，雙方同意解除合同，終止本協議。

　　第五條 其它事項

　　1、 以上條款乙方必須遵循守則，請慎重考慮，加盟后，甲方所有規定及協議均同時生效;

　　2、 乙方通過審核并簽認本協議日起，。合同期為 年，期滿另續;

　　3、 在合作中，乙方對甲方的服務或問題產生不滿意，可把問題總結文檔形式提交給甲方售后部(NCAA售后)，甲方會及時處理及給您滿意的答復;

　　甲方(簽章)：

　　代表(簽字)：

　　乙方： 簽字： 日期： 年 月 日期： 年 月 日

買賣合同 篇7

　　合同編號：___________

　　甲方(賣方)：______________________

　　乙方(買方)：______________________

　　簽訂地點：__________________________

　　根據(中華人民共和國合同法)及相關規定，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協商一致，就農膜買賣的有關事宜達成協議如下：

　　第一條合同標的物

　　名稱

　　商標

　　規格型號

　　生產廠家

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　第二條質量要求：______________________

　　第三條包裝標準：______________________

　　第四條乙方應在________年________月________日前向甲方支付所購農膜款________元。甲方應在________年________月________日前將乙方所購農膜交付乙方。交貨地點為：________________________。

　　第五條驗收乙方應在甲方交貨后□當初________日內對所購農膜進行驗收；驗收內容主要是所購農膜是否與第一條所列內容相符，是否達到第二條所要求的'質量。法律、法規另有規定的，從其規定。其他特殊要求：________________________

　　第六條違約責任1．農膜經驗收后經雙方確認或相關職能部門出具證明，證明農膜不符合第一條、第二條、第五條所要求的標準的，乙方有權要求甲方補足、換貨或退貨、并要求賣方賠償由此所引起的損失。2．一方遲延交貨或遲延支付價款的，應每日按照遲延部分價款的 %的標準向對方支付違約金。3．其他違約責任：______________________

　　第七條合同爭議的解決方式本合同項下如發生爭議，由當事人協商解決，也可申請調節；協商或調節不成的，□依法向________人民法院起訴，□向________仲裁部門申請仲裁。第八條本合同自雙方簽字之日起生效。本合同一式________份，雙方各持________份，具有同等法律效力。

　　第九條其他約定事項：________________________

　　甲方：________________

　　委托代理人：__________

　　電話：________________

　　住所：________________

　　開戶行：______________

　　帳號：______________________

　　年_____月_____日

　　乙方：_______________

　　_委托代理人：__________

　　電話：________________

　　住所：________________

　　開戶行：______________

　　賬號：________________

　　年_____月_____日______

買賣合同 篇8

　　簽訂合同單位：(甲方)

　　(乙方)

　　為了做好學校食堂大米的正常供應，甲方決定向乙方購買優質大米，雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上，訂立本合同。

　　一、合同期限

　　1、合同期限自20xx 年2 月17 日起至20xx 年 2 月17 日止。

　　2、合同簽訂生效后一周內商家應組織產品的供應。

　　3、合同到期后，雙方無異議，繼續簽訂合同，直至終止。

　　二、價格制定

　　以中標價為單價，供貨期間若市場價格有變動，每月根據商城縣物價局或河南省農產品價格信息服務網當月公布的三種價格較穩定的大米(暫定為早燦米、晚燦米、晚米)平均價，計算出期間的差額比率，以此確定大米的價格。

　　每月結算的大米價格以商城縣物價局或河南省農產品價格信息服務網于每月26日之前公布的價格信息為準。

　　當物價局公布的大米價格發生變化時，如變化幅度不超過0.02元，則按照原價格計算;如變化幅度超過0.02元，則根據物價局公布的價格提高或降低結算價格。大米投標價含運輸、搬運及稅收等費用。

　　三、供貨量及付款結算方式

　　乙方在時間期限內保證按商定價格提供優質大米給甲方，并用國家規定的糧食專用發票結算，每斤大米提供：雙鋪二中食堂為人民幣 元/公斤;每月結算的大米價格以商城縣物價局于每月25日之前公布的價格信息為準;采取每月月底結賬，下月轉賬付款的方式。

　　四、運輸地點和數量

　　1、地點：商城縣雙鋪二中食堂，并按要求搬到餐廳指定位置;當天送達指定地點。

　　2、數量：兩噸左右起運;

　　五、大米質量和重量要求

　　1、大米質量須嚴格按照中標時所送樣品供應;

　　2、大米質量應符合餐廳和師生用餐要求;

　　3、使用無毒衛生編織袋包裝，凈重25公斤/袋;包裝袋上要求加印質量安全標志“QS”。

　　4、大米的重量應足斤足兩, 每包大米重量正常誤差必須低于0.2%;若經我方抽查發現有短斤缺兩或破包、受潮等現象，將給予整批大米退回。

　　5、大米質量和重量等應符合其他相關要求。

　　以上大米質量和重量等相關方面未達到要求者，應無條件退回，所產生的一切費用由供貨商自理，并及時按要求更換大米;若被退回次數達三次，甲方有權解除合同，另尋供貨商。

　　六、驗收和抽查

　　1、驗收：餐廳負責人在大米送達時，應協同餐廳倉管員、蒸飯師對大米的逐批質量和重量依據中標評判標準進行評定和驗收，并簽署驗收意見和記錄評定參數;

　　七、雙方的權利與責任

　　1、甲方有權檢查監督乙方的供貨質量情況，維護學校、師生的權益。

　　2、若乙方違約或無法提供大米，甲方有權終止合同，并直接從候備大米供應商家當中按順序確定新的供貨商，并報上級部門審批。

　　3、甲方應在協議簽定后，根據乙方實際供貨量按月結算款項，于次月以轉帳方式付款。

　　4、乙方應按甲方各餐廳的要求準時運至指定位置供貨，若有質量問題應立即更換。

　　5、乙方應遵照國家、地方的有關法規，結合自身的行業規范，出示相應的營業執照、衛生許可證等證件，并提供復印件。

　　八、違約責任

　　1、甲乙雙方若有違反本協議的約定、造成對方經濟損失的，對方有權要求違反方給予一定經濟賠償，并責令違反方限期解決或整改，逾期未解決或整改的，經濟受損方有權終止本協議，并依法追究其法律責任。

　　2、協議書簽訂后若乙方提供的大米出現質量、衛生等問題，甲方有權對乙方按次數進行人民幣200元至20xx元不等金額的處罰;嚴重者，按實際情況進行不同程度的處罰或追究其法律責任。處罰款可從乙方的結算款中扣除。

　　3、甲乙雙方任何一方若無法律依據而提前終止協議的，違約方應賠償對方5%(按月總數量應付款的金額計算)的違約金;造成對方經濟損失的，應給予相應損失的經濟賠償。

　　九、附則

　　1、本合同如有未盡事宜，由甲乙雙方另行商定。

　　2、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，每份具有同等法律效力。

　　3、本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方簽章： 乙方簽章：

　　代 表 人： 代 表 人：

　　年 月

　　年 月 日 日

　　大米買賣合同范文篇二

　　出賣人：(以下簡稱甲方) 住所地： 法定代表人：

　　買受人：(以下簡稱乙方) 住所地： 法定代表人：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。

　　一、 合同標的物

　　1、 本合同的標的物是米、面，由乙方向甲方購買。

　　2、 本合同的標的物表述及價款如下：

　　3、本合同的標的物應當符合國家、相關部門或者相關行業的標準。

　　4、甲方向乙方提供的合同標的物應是國家規定有相應生產資質企業所生產。本合同簽訂時，甲方須提供產品生產廠家營業執照復印件(蓋章)及產品質量合格證，以便乙方備案之用。

　　二、數量及檢驗

　　交貨地驗收，商品溢短裝2%以內，視為已完全履行合同，按實際數量結算貨款。

　　三、 質量及檢驗

　　甲方送貨到達后，乙方立即抽檢驗收，未提出書面異議，視為質量合格(限于標準、規格、品種)。

　　1、使用無毒衛生編織袋包裝;

　　2、重量應足斤足兩，每包重量正常誤差必須低于0.2%;若經乙方抽查發現有短斤缺兩或破包、受潮等現象，將給予整批退回。

　　3、經甲乙雙方自愿商定，自貨物交付之日起六個月內，若出現質量問題(包括但不限于發霉，腐爛等)

　　四、 交貨方式

　　甲方負責在指定期限x年x月x日前將貨物運送到乙方指定地點xxx，運費由甲方負擔。

　　五、 貨款結算方式

　　甲方交貨之日，乙方先行支付10萬元人民幣。剩余貨款在交貨后三個月之內結算完畢。

　　六、 雙方權利義務及違約責任

　　1、甲方未按乙方要求的時間地點送達貨物，應支付違約金。

　　2、甲方送達之貨物經乙方驗收不合格，乙方有權拒絕收貨或要求甲方退貨、補貨，應支付違約金。

　　3、甲方不能按合同約定數量交貨，應在約定交貨時間前15天書面通知乙方。乙方可根據甲方狀況進行評估，如果乙方根據評估認定甲方不能繼續履約，可解除本合同，并于3天前通知甲方，甲方不得有異議。

　　4、甲方所提供的貨物質量不符合合同約定、貨物總數量短缺或其他應當歸責于甲方的原因，甲方向乙方支付違約金。

　　5、乙方未能按約定付款的，應承擔不能付款部分的違約金。

買賣合同 篇9

　　出賣人(甲方)：

　　買受人(乙方)：

　　第一條 標的、數量、價款及交貨時間：

　　第二條 質量標準：

　　第三條 出賣人對質量負責的條件及期限：

　　第四條 包裝標準、包裝物的提供及回收：

　　第五條 隨附必備品、配件、工具的數量及提供的辦法：

　　第六條 合理損失標準及計算方法：

　　第七條 標的物所有權自 時起轉

　　第八條 標的物風險承擔：

　　第九條 交貨方式、地點及期限：

　　第十條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔：

　　第十一條 驗收標準、方法、地點及期限：

　　第十二條 成套設備的安裝與調試：

　　第十三條 結算方式、時間及地點：

　　第十四條 擔保方式：

　　第十五條 本合同變更和解除條件：

　　第十六條 違約責任：

　　第十七條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可

　　以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　(一)提交 仲裁委員會仲裁。

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十八條 本合同自____________起生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　第十九條 其他約定事項：

　　第二十條 本合同未盡事項，由雙方共同協商后簽訂補充協議。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同 篇10

　　甲方:（買方）

　　乙方：（賣方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本著平等互利、等價有償的原則，經雙方協商一致，訂立本合同：

　　1、乙方每月需要確保向甲方提供柴油300噸左右,也可以由甲方以口頭或書面訂單的形式確定需要的柴油數量。

　　2、柴油價格由甲方采購人員與乙方銷售人員商議確定。確定價格前可參考中石油、中石化當日掛牌價。

　　3、乙方向甲方提供的柴油必須達到國家標準（參見《0#柴油合格證》）。如因乙方柴油質量不合格，引起 甲方設備損壞、延誤生產、甚至停產等損失，其所有相關損失將由乙方承擔。

　　4、因甲方對柴油質量鑒定較困難，乙方有義務為甲方提供柴油質量鑒定單位的信息或幫助甲方進行質量鑒定。

　　5、甲方有權對每批柴油質量進行抽查。如遇質量疑問可通知業務員前往實地取樣鑒定，仍無法解除疑問可要求退貨并不承擔運輸費用。甲方因退貨影響生產可責令乙方盡快解決，如造成生產損失其相關損失由乙方承擔。

　　6、乙方必須按照甲方要求的時間及時送貨。如遇柴油供應緊張，乙方應該首先確保甲方柴油供應。因乙方無油可供或供油不及時造成甲方延誤生產、停產等，其所有相關損失由乙方承擔。

　　7、油品計量以甲方為主，如乙方有異議可另行商議。

　　8、乙方提供增值稅專用發票和增值稅普通發票。甲方需在發票開具之日起30天內向乙方結帳。如甲方逾期不能結帳，乙方有權視情況停止供油。

　　9、乙方送貨至甲方指定地點，運費由乙方承擔。甲方需提前一天以上通知乙方送油時間。

　　10、甲方須確保卸油區的安全。未達到安全要求乙方駕駛員可拒絕卸油并不視作未及時送油。

　　11、違約責任：按《合同法》執行。如發生爭議可向柴油交接行為發生地人民法院提起訴訟。

　　12、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方蓋章：乙方蓋章：

　　代表人簽字： 代表人簽字

　　年月日 年月日