內部承包合同

時間：2022-12-08 11:17:06 承包合同我要投稿

內部承包合同 (15篇)

　　隨著時間的推移，合同出現在我們生活中的次數越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編收集整理的內部承包合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

內部承包合同 (15篇)

內部承包合同 1

　　甲方：

　　乙方：馬平均

　　依照《中華人民共和國合同法》、及其有關法律行政法規，甲乙遵循平等自愿，公平誠信原則。結合本工程實際情況，雙方經友好協商，達成如下合同條款，訂立本合同，雙方共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　二、工程承包范圍：

　　1、裝車、運輸、推平、棄土轉運運距1公里/立方米增加運費每公里元，不足1公里的按1公里計算。

　　2、施工技術要求：平場自然碾平。

　　三、合同工期：

　　開工日期：年月日（以甲方正式開工通知為準）竣工日期：年月日

　　合同工期總日歷天數360天。

　　四、工程價款計算辦法：

　　1、土石方綜合單價，每立方元，裝運推平，運距米內自然碾壓。

　　2、做路時，挖機進場付每臺挖機5萬元押金，一天為1800元。不足一天為一天補足。

　　3、此單價包括：人工費、材料費、機械費、設備進場費、搭建臨設費、管理費用等。

　　4、工期：甲方入場通知書下達起計算，工期壹年。

　　五、甲、乙雙方的責任及義務

　　1、甲方義務和責任。

　　1.1工一切事務。

　　1.2負責提供施工用水、動力電就近指定搭接。

　　1.3負責協調和處理好周邊關系為乙方創造良好施工環境。

　　1.4及時簽證工程量，材料價格，審查合格工程的日進度報表工程結算等事項。

　　2、乙方的責任和義務

　　2.1乙方指派負責該項目的“進度、質量、安全”工作。

　　2.2做好施工現場地下管線和鄰近建筑物構筑物的保護工作。保證現場清潔符合有關規定，交工前人走場地清。

　　2.3乙方須建立健全、安全生產組織與制度，加強安全教育、全面負責、確保工程安全生產，人生安全。凡因乙方管理不善，措施不

　　力或職工過失，造成的人員傷亡、財務損失由乙方承擔一切責任，甲方概不負責。

　　七、工程價款結算與撥付方法：每星期一結算，星期二付款。

　　八、違約責任：

　　8.1甲方違約責任

　　8.1.1若甲方不能按時支付乙方工程進度款，按產值月報時間與約定支付時間承擔銀行同期，三倍貸款利息。

　　8.1.2工程結算尾款不按約定時間支付、甲方延誤付款承擔欠款總額的三倍銀行貸款利息。

　　8.1.3由于甲方原因造成的停工（三天以上），由甲方承擔由此造成的窩工人員損失和機具設備閑置費，（挖機每臺每天元計算、運輸車輛每天每輛按500元計算）并相應順延工期，若甲方要求乙方通過趕工方式保證按合同約定工期按期完工，則應由甲方承擔采取趕工措施及增加的合理費用。

　　8.1.4如甲方未按合同執行，按工程總造價

　　8.2乙方違約責任

　　8.2.1因乙方原因造成工程質量不符合合同規定時，乙方負責無償修理或返工，由此造成的損失由乙方自行承擔。

　　8.2.2由于乙方原因未按合同進度計劃及時完成工程計劃進度（以施工進度計劃為依據）乙方未采取有效措施趕上進度造成工期延誤，乙方將自動退場。

　　8.2.3乙方工程質量低劣，同一位置經甲方三次責令整改，乙方

　　在整改期限內不采取整改措施，不提交整改報告，由甲方有權解除施工合同并令其退場，乙方應按本工程造價總金額的3%向甲方支付違約金。

　　九、其它約定

　　合同未盡事宜，甲乙雙方以補充協議為準，與本合同具有同行法律效力。

　　十、糾紛解決辦法

　　甲方與乙方如發生合同糾紛，由雙方協商解決。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　年月日

內部承包合同 2

　　發包方（乙方）：云南涵誠裝飾工程有限公司

　　承包方（丙方）：

　　按照《中華人民共和國經濟公司內部承包合同法》和《建筑安裝工程承包公司內部承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。第一：工程概況：

　　1．1工程名稱：西城時代B座901

　　1．2工程地點：西城時代B座901

　　1．3建筑面積：50平米

　　1．4承包范圍：圖紙及預算范圍內的內容

　　第二條：承包方式：由丙方全承包（承包項目主要為：人工費、材料費、工程質量、工期、安全、售后服務等）

　　第三條：工程工期：

　　本工程自年月日開工，于年月日竣工，共個日歷天。

　　第四條：工程質量：合格并通過房屋業主驗收認可。

　　第五條：公司內部承包合同價款：（人民幣大寫）：

　　第六條：工程施工

　　6．1乙方負責向丙方提供確認的施工圖紙或作法說明一份，并進行技術交底。丙方根據施工圖紙或作法說明擬定施工方案和進度計劃，交乙方審定。乙方指派工作室項目經理沈建東為工程項目負責人，負責公司內部承包合同履行并承擔工程全承包責任。

　　6．2安全生產：丙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關法律、規范。丙方在施工生產過程中發生人生安全或生產事故，丙方應承擔一切經濟損失。

　　6．3文明施工：不得在施工現場高聲喧嘩、嬉笑打鬧。不得打赤膊、隨地大小便、說粗話、擅自離崗。嚴禁在施工現場吸煙、穿拖鞋，和甲方爭執漫罵。材料應分類堆放整齊，做到工完場清。并對成品和半成品進行保護，違者視情節輕重處以人民幣50—500元罰款，情節嚴重的立即離崗退場并以處罰。對成品、半成品、原材料及原有設施造成損壞的，照價賠償并處以罰款。

　　6．4質量要求：本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（JGJ73-91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（GBJ300-88）等施工規范為質量評定驗收標準。丙方應及時做好隱蔽工程、中間工程的檢查和記錄。如丙方質量不合格，不能通過驗收或發生質量事故，其返工費用和延誤工期造成損失由丙方負責承擔。

　　6．5材料要求：施工過程中應嚴格配料、選料，避免浪費。由業主或乙方提供的成品或半成品，丙方在安裝前必須仔細檢查和簽收，避免發生糾紛。丙方必須按照乙方規定的品牌在業主代表陪同下購買材料，且須由其簽字認可。如有未明確規定的，購買前須報之乙方審定。

　　6．6實際工程項目以預算及圖紙為準。如業主要求增減工程

　　項目，需由業主簽字認可后進行施工。如業主要求變動設計須經過乙方工程設計人員認可。

　　第七條：工程價款及付款方式：

　　7．1公司內部承包合同生效后，丙方即進場施工。

　　7．2工程款項按照丙方提供的工程驗收單及工程量付款（驗收部分產值的80%）。

　　7. 3工程完工甲方驗收公司內部承包合同支付完尾款，丙方方可領取本工程核算總價的98%，剩余的2%作為工程質保金，丙方提供該工程兩年的質保。兩年后方可領取2%的質保金（丙方提供了完善的質保情況下方可領取）。

　　第八條：乙方對工程的管理：

　　8．1丙方必須嚴格遵守乙方的各項管理規定。

　　8．2乙方對工程實行財務管理，購買材料及發放工人工資由乙方派人現場支付。

　　8．3乙方對工程質量、進度實施監督，丙方應服從乙方的監管。

　　8．4丙方應向業主提供完善的工程售后服務。

　　第九條：違約責任：

　　9．1本公司內部承包合同簽定后，公司內部承包合同任何一方提出解除公司內部承包合同或無論因何原因違約造成公司內部承包合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止公司內部承包合同手續，違約方應向守約方支付工程造價5%的違約金。

　　9．2由于丙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，由丙方負責修理，所需修理費用丙方承擔，工期不順延。

　　9．3由于乙方或丙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向另一方支付違約金200元。

　　第十條：附則

　　10．1本工程需要保險時另訂協議。

　　10．2本公司內部承包合同一式兩份，雙方各執一份。

　　10．3本公司內部承包合同結清工程尾款后自行失效。

　　10．4本公司內部承包合同未盡事宜另行協商解決。

　　乙方簽字（蓋章）：丙方簽字（蓋章）：負責人：負責人：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

內部承包合同 3

　　發包方（全稱）：（以下簡稱甲方）委托代理人：

　　承包方（全稱）：（以下簡稱乙方）委托代理人：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，發包人、承包人就本工程施工有關事宜達成一致意見，訂立合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱

　　工程地點：

　　工程內容：棟土建、內外裝飾、水電安裝工程等合同約定的內容（0.00以下地下車庫土建及部分安裝工程）

　　建筑面積______m2

　　二、工程承包范圍及方式：

　　1、承包范圍：按甲方提供的施工圖紙及工程有關說明進行工程施工總承包。工程承包范圍包括本項目的土建、內粗裝修（僅包括室內墻面及天棚抹灰、樓梯踏步面層及欄桿安裝）、門（進戶門）窗安裝、外墻（含斜屋面）裝修、部分水電安裝（水、電到戶）以及完成本項目所必須完成的其他工作，對于增加的工程項目必須由甲方書面指定授權代表簽字確認并符合增加的條件，否則有關工程不計算價款。

　　2、承包方式：采用包工包料方式承包給乙方。

　　三、合同工期

　　工程開工日期：定于20______年3月6日（以甲方開工令為準），竣工日期：定于20______年11月6日。本工程合同總工期為日歷天數245天。（無論任何原因影響，工程必須按時竣工交付）

　　四、質量驗收標準及等級

　　1、驗收標準：

　　？建筑工程施工質量驗收統一標準》gb503002001及現行的相關標準

　　2、質量等級：合格

　　五、合同單價及計價方式

　　1、本合同價款采用定額計價方式確定，定額采用《______省建筑工程計價定額》20______年版、《______省裝飾裝修工程計價定額》20______版和《______省安裝工程計價定額》20______版及相關配套調整文件計價和調整費用后整體下浮5%作為結算價款。

　　2、材料差價按照每月實際完成工程量，參照貴州省遵義市造價管理部門發布的材料價格信息價計取價差，材料價格信息中沒有的材料差價執行相應時期的市場價或乙方自行采購價，但必須在采購前報甲方確認，按甲方確認的價格計取。

　　3、計算軟件：神機妙算或廣聯達軟件。

　　4、工程變更也采用上述計價方式進行取費，并計入工程總價。

　　六、工程款支付方式

　　1、乙方需部分墊資。框架部分（含基礎）：完成0.00以上一層主體封頂，甲方一月內撥付已完工程造價的75%，二層主體封頂（轉換層澆筑完畢）撥付該層已完工程造價的75%；磚混部分：三、四層主體封頂一個月內撥付該兩層已完工程的75%；屋面封頂后一個月內撥付五、六、七層已完工程造價的75%，并返還履約保證金。

　　2、工程經竣工驗收，乙方提供工程結算報告和完整的竣工驗收備案資料后，甲方審計確認并扣留工程結算總造價的5%質量保證金，剩余款項三個月內一次性支付。質量保證金，待2年期滿后，無質量缺陷，再一次性支付給乙方。

　　3、稅費甲方代扣代繳。

　　七、甲方的工程和責任

　　1、開工前10天完成現場三通一平等工作。

　　2、工程地質及管線資料在開工前5天內提交。

　　3、甲方僅辦理工程施工許可證（其中辦理施工許可證費用中的農民用工保證金、工傷保險及工程排污費由乙方支付，并積極配合乙方辦理其他相關手續）

　　4、開工前三天內甲方將水準點、坐標控制點以書面形式交給乙方。

　　5、主體開工前3天內組織圖紙會審。

　　6、開工前協調施工現場和周邊關系。

　　八、乙方的工作和責任

　　1、開工前5日內提供總體工程進度計劃及施工組織設計由甲方監理審定，并嚴格按照批準的進度計劃和施工組織設計實施。

　　2、遵守政府部門有關的環境衛生管理制度，保證施工場地整潔和交工前的施工現場清理，并承擔因自身責任的損失和罰款。

　　3、施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護要求及費用：乙方按照國家、省、市（縣）規定及批準的保護方案進行保護，發生的費用經甲方及有關單位審核后列入工程總價。

　　4、負責工程資料的收集和整理，在工程竣工驗收后30日內提供完整的竣工驗收備案資料給甲方。

　　九、安全施工

　　1、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員對施工的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

　　2、甲方應對施工現場的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。甲方不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人導致的安全事故，由甲方承擔相應的責任和發生的費用。

　　3、由于乙方自身管理原因造成工程發生安全事故的，如果造成工程施工被責令整改而拖延工期或直接造成甲方損失的，則乙方應當承擔因此給發包人造成的所有直接損失和間接造成的其他損失，包括銷售損失及延期交付賠償損失。

　　4、因乙方承包工程范圍內的施工工人發生傷亡事故的，一切責任均由承包人自負。如發包方因此被追索，則所受的損失由乙方負責賠償。

　　十、質量及工期控制

　　1、質量控制

　　（1）、乙方必須服從甲方及監理的施工安全、質量、技術監督管理，嚴格遵守和執行甲方及監理制定的各項安全質量管理（處罰）措施。

　　（2）工程使用的鋼材、水泥、裝飾材料和水電材料（設備）必須由甲方書面指定統一品牌，乙方不得擅自使用其他品牌或不合格材料。

　　2、工期控制

　　乙方必須嚴格按照合同約定的工期完成工程任務。因乙方原因導致工期拖延，甲方按照10000元/天處罰乙方。累計處罰不超過工程總造價的20%。

　　十一、承包人向發包人承諾

　　按照本合同約定施工、竣工、并在質量保證期內，承擔工程質量保修責任，履行本合同所約定的全部義務，本協議簽字前向發包人交齊履約保證金元（￥元）

　　十二、合同爭議

　　雙方約定在履行合同中發生爭議時：

　　1、請上級建設主管部門調解

　　2、采用第（1）種方式調解不了時，可向遵義市有管轄權的法院訴訟解決。

　　十三、合同生效期

　　1、合同訂立時間：______年______月______日

　　2、合同訂立地點

　　3、本合同一式______份，發包人、承包人約定本合同自雙方簽字蓋章并支付履約保證金之次日生效。

　　附件一：房屋建筑工程質量保修書

　　發包方（蓋章）：承包方（蓋章）：

　　委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：

　　______年______月______日

內部承包合同 4

　　發包人：__________________

　　承包人：__________________

　　乙方為了使小區物業規范化、使小區居民享受完善的物業服務，改善小區人居環境。經發包人小區業主共同商定且與承包人反復協商，本著誠實信用、協商一致的原則，達成如下承包協議內容，共雙方遵照執行：

　　第一條小區物業基本情況座落位置：_________市_________區_________路（街道）_________號；占地面積：_________平方米；建筑面積：_________平方米；其中住宅_________平方米；物業類型：_________（住宅區或組團、寫字樓、商住樓、工業區、其他低層、高層、超高層或混合）。

　　第二條承包管理事項

　　1、公共環境（內外墻體和基礎等承重結構部位、外墻面、樓梯問、走廊通道、門廳）的清潔衛生。

　　2、房屋建筑本體共用設施、設備（共用的上下水管道、落水管、垃圾道、共用照明、配電系統、供水系統、供暖系統等）的維修與管理。

　　3、交通、車輛行駛及停泊。

　　4、對進、出小區的人員安全盤問（包括夜間），發現非小區人員應做好登記，并對有可能造成小區損失的非小區人員謝絕入內。

　　第三條合同期限本合同期限為________年。自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第四條承包費用及支付時間

　　本合同期間發包人向承包人支付承包費用月元；支付時間及方式為：。

　　第五條違約責任

　　1、如因甲方原因，造成乙方未按時獲得承包費用，甲方應給予乙方相應補償；乙方有權要求甲方限期支付，并有權終止合同。

　　2、如因乙方原因，造成或直接造成甲方經濟損失的，乙方應給予甲方相應補償。甲方有權要求乙方限期改正，并有權終止合同。

　　第六條其他約定

　　1、乙方在承包期間除向甲方支付約定的承包費外，乙方不得向甲方依據本合同事實向甲方主張任何費用。

　　2、因乙方的承包內容包括24小時管理小區，故乙方可以委托其信賴的第三人實施必要的承包事務，但委托第三人發生的費用由承包人支付。

　　3、承包人委托第三人不與發包人建立任何關系，第三人也不得依據其工作內容向發包人主張任何權利。

　　4、本合同發生爭議雙方協商解決，協商不成任何一方均可向人民法院起訴。

　　5、本合同一式兩份，雙方各執一份，本合同經甲方代表及乙方簽字生效。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　代表人：__________________

　　________年____月____日

內部承包合同 5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方在自愿、平等的基礎上，經協商一致就乙方承包甲方勞務部一事，簽訂如下協議：

　　1、承包內容

　　1、1由乙方承包甲方勞務部，甲方對乙方的經營實行監督管理。

　　乙方需向甲方繳納60000元風險投資款，由乙方向甲方分二次繳納：__年_____月底繳納30000元，_____月底繳納30000元。

　　1、2雙方在解除合同或任何情況下的合同終止時，為保證業務的延展性，乙方不能一次性將風險投資款收回，按合同終止當時的業務發展情況，分項計算留存余額。

　　乙方如有需要，可以個人名義向公司借款。

　　1、3乙方必須按法律法規的規定，實時繳納各項稅款，由甲方統一向稅務部門繳納。

　　1、4甲乙雙方合理分工，接單、操作由乙方承包的勞務部負責;

　　出境證明及協調職能部門關系由甲方負責。

　　1、5甲方如有與乙方承包的勞務部經營的相同業務，必須交由乙方的勞務部經營。

　　2、費用

　　2、1費用承擔如下：

　　2、1、1勞務部使用房屋的房租1.5萬元/年(由乙方個人承擔);

　　2、1、2水、電、物管費用由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一;

　　2、1、3、電話_____的電話費由勞務部承擔(該電話由勞務部專用)，電話_____的電話費由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一;復印機租金由甲方承擔三分之二，由勞務部承擔三分之一，紙張由各方自行提供。

　　2、2乙方可報銷的費用：

　　2、2、1移動通信費：乙方每月500元，乙方聘用的一名員工每月100元;

　　2、2、2出差費：如在外住宿乙方每晚250元，乙方聘用的一名員工每晚150元(該費用超出部分不予報銷，不足部分不補貼)，出差補貼費每天50元;

　　2、2、3交通費：市內交通費乙方每月100元，乙方聘用的一名員工50元，出差以鐵路和公共汽車交通為標準，接待客戶另行商定;

　　2、2、4市場開拓費：按乙方開發的項目__________%提取(限一手單，二手單或三手單不再提取該項費用)，如需要出境考察，項目費用另行商定;

　　2、2、5招待費：按乙方開發的項目根據實際情況由雙方商定。

　　3、工資和待遇

　　3、1甲方每月工資1500元，每月再行發給1500元固定獎。乙方聘用的一名員工試用期三個月每月工資1200元，試用期滿后基本工資不變，每月再行發給300元固定獎，該名員工資金以業務量進行考考核，業務量每增加100000元，業務資金上浮500元/月。

　　3、2養老保險：乙方按每月1500元做為基數交納，乙方聘用的一名員工以1200元做為基數交納。養老保險單位交納部分由乙方承包的勞務部自行承擔，個人承擔部分個人自行負責。

　　上述3、4、5、6條所涉費用除房租外，均由乙方承包的勞務部開銷，如勞務部尚未發生業務，該費用在乙方繳納的風險投資款中扣除，待發生業務并分配利潤后，由乙方再行補足風險投資款。

　　4、利潤分配

　　勞務部自行開發產生業務后，前一次業務利潤分配時間以后一次業務利潤產生時為準，甲方分配利潤的40%，乙方分配利潤的60%;甲方提供的業務，由乙方完成的，利潤分配比例為：甲方分配利潤的60%，乙方分配利潤的40%。

　　5、管理和責任

　　5、1甲方產生的經濟糾紛與乙方承包的勞務部無關，因甲方原因給勞務部造成損失的由甲方補償;

　　乙方不得以其它形式或在其它公司運作與甲方公司同樣內容的事務。

　　5、2乙方帳務由甲方統一管理，乙方不得私設財務及開立銀行帳號，對外收取的費用由甲方統一對外開具收據收取。

　　6、糾紛解決

　　甲乙雙方因本合同的履行等而產生爭議的，甲乙雙方協商解決，協商不成的，向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　7、生效及時間

　　7、1本合同有效期自___年____月____日至____年____月____日。

　　7、2本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　7、3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：__________________ 乙方(公章)：__________________

　　法定代表人(簽字)：__________________ 法定代表人(簽字)：__________________

　　__________________年________月________日 __________________年________月________日

內部承包合同 6

　　甲方：乙方：

　　甲、乙雙方經友好協商，就乙方在甲方所管理的香緹雅郡西XX所屬廣告牌、電梯廣告和發布廣告等事宜達成如下協議：

　　一、戶外廣告牌材質：鍍鋅鐵方管、噴繪布、亞克力板等。廣告牌及電梯內廣告位。

　　二、合作方式及費用

　　1、甲乙雙方商定乙方獨家買斷經營香緹雅郡小區廣告經營權________年。

　　2、乙方按每年支付甲方玖萬元整（90000元）。作為廣告牌及電梯內廣告________年經營費用。

　　3、合同簽訂____日內付陸萬元整，________年____月____日前將所有余款付清。

　　三、合作期限

　　1、甲、乙雙方合作期限為________年。

　　2、合作期限（即）： ________年____月1____日 —————— ________年____月____日

　　3、如遇不可抗力造成發布時間縮短，按照相同的天數進行延長補償。

　　四、雙方的權利和義務

　　1、乙方負責小區內所有廣告牌的投資、安裝，廣告發布權歸乙方所有。

　　2、甲方有義務看護該小區內所有廣告牌，如遇到破壞、偷盜等行為時甲方的相關人員應及時制止。有損壞、丟失甲方相關人員應及時告知乙方。甲方不承擔廣告牌丟失或破壞的責任。

　　3、在本同約定的廣告牌建設位置甲方不得以非正當理由阻止廣告牌的安裝。

　　4、廣告牌建設安裝時甲方應配合乙方施工并提供必要的方便。安裝時不得破壞甲方的設施。

　　5、甲方負責監督管理小區其他亂貼、亂涂的廣告現象。

　　6、乙方刊登的廣告內容必須符合有關廣告的法律法規。廣告刊登的內容：要有利于居民身心健康遵守社會公德和職業道德、不欺騙和隱瞞消費者，保證廣告刊登內容的合法性。若因此帶來不良后果或行政處罰有乙方承擔一切責任。

　　五、本協議期滿后，甲、乙雙方如想繼續開展此項合作，在同等條件下，甲方有優先權。

　　六、本協議的補充附件與本協議具有同等法律效力，經雙方簽字、蓋章后生效。

　　七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

內部承包合同 7

　　發包方：_____________

　　營業執照號：_________

　　承包方：_____________

　　身份證號碼：_________

　　為了為明確發包方和承包方之間的權利義務關系，經雙方友好協商，同意對_________有限公司_________分公司實行承包經營，特簽定本合同，以資共同遵守。

　　第一條承包內容

　　承包方為_________分公司的經理，從事_________地區的市政工程項目建設，承包方不得從事其他經營業務。

　　第二條承包期限

　　承包期從________年____月____日起至________年____月____日止。分公司單獨建帳，進行稅務登記，獨立核算，盈虧由承包方享有或承擔。

　　第三條承包指標

　　在承包期限內承包方向發包方上繳承包費計人民幣_________元;在每個承包年度第1個月內支付。另外，按工程項目的總額上繳2%的項目管理費，立項后付1%;竣工后付1%。承包方完成上述承包指標以外的超額部分，在承包方支付辦公和業務費用后，有權決定獎勵辦法和福利用途。

　　第四條發包方的權利義務

　　4.1 在________年____月底前，將分公司交給承包方經營管理。

　　4.2 負責刻制分公司的公章，分公司帳戶的開立和注銷，參與分公司的財務管理。

　　4.3 如發包方在地區從事項目工程，按工程項目的總額的1%的向承包方支付項目管理費。

　　第五條承包方的權利義務

　　5.1 承包方必須健全生產、財務管理、工資、勞保福利等制度。承包方每月向發包方申報分公司財務報表;發包方定期審核分公司的各項業務往來。

　　5.2 承包方的生產活動不得違反國家的法律。在承包期間如發生工傷事故，承包方應按照國家的有關規定處理。

　　5.3 承包方應按時向國家納稅。承包方對承包期間形成的債權債務負全部責任。

　　5.4 承包方自主經營權，有權自行招聘職工，有權根據職工的工作效率、身體條件、勞動態度、執行紀律好壞等情況，決定職工工資的多少，調整工作和辭退職工。

　　第六條違約責任

　　6.1 發包方如未按

　　第七條終止合同，則應返還承包方向發包方交納年度承包費。如果造成承包方損失的，發包方還應向承包方賠償損失。

　　6.2 承包方如不按時按量完成上交發包方款項，應按照銀行關于遲延付款的規定，向甲方償付違約金。

　　第七條合同解除發生下述情況之一，發包方有權解除本合同：

　　7.1 承包方未按第一條規定的承包內容而從事其他經營活動的;

　　7.2 承包方未經發包方同意私自開立銀行帳戶的;或者承包方的財務報表與事實不符的;

　　7.3 未按期上繳承包費或工程管理費，逾期3個月以上。

　　7.4 承包方向銀行以外的機構或公民借款融資的;

　　第八條不可抗力在合同期間，如遇不可抗力，造成經營中斷或其它經濟損失，經調查屬實后，發包方應按損失的實際情況，酌情減少承包方上交的款項。

　　第九條爭議解決因履行本合同發生的爭議，雙方盡量友好協商解決;如協商不成，由發包方所在地人民法院處理。

　　第十條其它本合同自________年____月____日生效，承包期滿自然失效。雙方在合同期內形成的債權債務關系，不因合同期滿而消失。本合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式四份，甲X雙方各執兩份。

　　發包方：_________(蓋章) ________年____月____日

　　承包方：_________(簽字) ________年____月____日

內部承包合同 8

　　甲方：(簡稱甲方)

　　乙方：(簡稱乙方)

　　為了加強對項目部的統一領導與管理，明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方協商一致，在甲方與建設方合同項下，同意簽訂本合同：

　　一、承包內容：甲方與建設方所簽合同的全部內容。

　　二、承包方式：包工包料包利潤上繳。

　　三、工期：必須確保按期完成甲方與建設方所簽訂的合同工期。

　　四、工程質量：達到建設方要求。

　　五、上繳利潤辦法：

　　1、上繳利潤數額按本項目工程總造價的xx%，即x萬元。

　　2、上繳辦法：一次性繳清。

　　六、雙方職責：

　　(一)甲方職責：

　　1、根據乙方要求，為乙方聯系業務提供方便。如開具介紹信，提供有關資料等，并協助乙方與建設方簽訂有關施工合同。

　　2、協助乙方加強工程的技術、質量及安全管理。

　　3、協助乙方做好工程預決算，指導資料歸檔。

　　4、協助乙方辦理工程預結算，工程款到帳后，及時通知乙方，并辦理資金劃撥手續。

　　(二)乙方職責：

　　1、乙方必須嚴格按照國家質量技術規程和甲方與建設方簽訂的施工合同組織施工，規范作業，確保工程質量一次合格，爭取創優。如因質量問題需要返工修理的一切損失由乙方承擔，甲方概不負責。

　　2、乙方必須認真落實安全生產責任制和操作規程，認真組織實施安全技術措施，杜絕重大安全事故的發生。如工程主體安全未能達標，甲方有權終止與乙方合同，重新確定項目承包人，由此所造成的一切損失，全部由乙方承擔。有關具體安全責、權、利，雙方另簽《安全生產責任書》。

　　3、乙方必須認真負責工程技術安全資料、預決算資料的收集整理。

　　4、乙方應按有關規定及時支付工人工資及材料等款項，如因拖欠工人工資、材料等及其他欠款事項，而引起糾紛或訴訟，全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。施工過程中，有關執法部門檢查對乙方的處罰由乙方全部承擔。本人鄭重承諾不拖欠民工工資(見附件二)。

　　5、乙方承包工程項目所需的一切費用(包括報建手續、意外傷害保險等費用)，全部由乙方承擔。

　　6、建設方撥付的工程款，必須全部轉入甲方公司帳戶。甲方負責將有關撥款手續通知建設方，乙方不得以任何理由私自開立帳戶。

　　乙方如私開帳戶或采取其他手段逃避甲方帳戶，騙取建設方撥款資金，自愿接受甲方按工程決算總造價1%的處罰，從建設方撥付的工程款中直接扣除。對情節嚴重，拒不改正的，甲方有權終止與乙方合同，重新確定項目承包人(見附件三)。

　　7、及時向甲方報告工程進度、質量、安全等情況。如遇特殊情況須立即報告甲方。

　　七、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份。自雙方簽字之日起生效，工程竣工，保修期滿，利潤繳清后失效。

　　甲方(公章)：乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

　　年月日年月日

內部承包合同 9

　　甲方:合川市大石建筑工程公司鞋業商城商鋪工程項目部(以下簡稱甲方)

　　乙方:xxxxxx(以下簡稱乙方)

　　為了建好鞋業商城商鋪工程,甲方原將商城d單元工程約5000平方米承包給乙方,雙方本著平等互利、協商一致,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,并結合本工程的具體情況訂立本協議。

　　一、工程名稱:鞋業商城商鋪工程d單元

　　二、工程地址:渝西科技工業園區

　　三、建筑面積:約5000m2

　　四、建筑結構:磚混結構

　　五、承包方式:包工包料

　　六、工程造價:含價有稅費300元/m2

　　七、合同工期:總計天數150天,以甲方的開工通知之日起計算。因不可抗力因素順延。

　　八、本工程為雙包工程,包括土建,安裝及附屬工程,在施工過程中價需設輔助設施、設備、機具、臨設及水電和后勤等均由乙方負責(地板以普通地板、墻體涂料為普通涂料,如有更改,雙方另行協商)。

　　九、雙方決算量以甲、乙雙方實際驗收量為依據。

　　十、工程價需材料的試壓試驗工作及費用均由乙方負責,甲方進行協調和配合試驗資料交由甲方統一管理。

　　十一、施工中的具體要求:

　　1、質量要求:本工程的質金以國家和建設方,甲方的具體要求為標準驗收的建設方,監理公司以及有關職能部門簽字蓋章為準。

　　2、安全責任:乙方在施工過程中,應嚴格按照國家的有關規范安全技術操作堆積進行施工,做到文明施工,場地整潔,安全措施完善、得當。乙方在施工過程中,在其承包范圍內,所發生的一切安全事故均自行負責。

　　3、估算及付款方式:估算以甲、乙雙方現場實際收方工程量為準,協議簽字后,由乙方墊資進場施工基礎完工經驗收合格7日內支付工程款15萬元,工程竣工后驗收合格后,甲方在15日內付足乙方工程總價款的50%,剩余50%的工程款甲方按國家規定扣除質保金后在半年內付清。

　　4、工期要求:由于本工程工期緊,任務重,乙方必須嚴格按照甲方的施工進度要求進行施工,不得以任何借口停工或延誤工期,如發生以上情況則屬違約,乙方應支付甲方總造價違約金10%,而且甲方有權解除協議,其一切損失概由乙方負責。

　　十二、簽定本協議時,乙方向甲方繳納履約保證金叁萬元,本保證金在甲方第一次撥付工程款時退還給乙方。

　　十三、違約責任:若一方違約,由違約方賠償對方造成的一切損失。

　　十四、真它未盡事項,由甲、乙雙方協商解決,本協議一式貳份,甲、乙雙方各執一份,協議由雙方簽字生效,有效期至工程完工并結清全部工程款后自然失效。

　　甲方:合川市大石建司銅乙方:

　　商業商鋪工程項目部

　　表人: 表人:

　　簽字日期: 年月日

內部承包合同 10

　　為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關系，充分發揮各部門作用，確保公司經營目標實現，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規定年度業務目標及其考核結算辦法。

　　一、管理職責

　　1、必須保證完成企業下達的各項承包指標；萬元

　　2、建立與企業財務制度相應的二級核算臺賬，做到賬目清楚、核算正確，并定期檢查，發現錯誤應立即糾正。

　　3、按企業制定的價格目錄，并掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價，應嚴加處理。

　　4、把握政策機遇和行業動態，根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額

　　5、搞好產品發運調度，按合同保證安全正點交付。

　　6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發業務人員的聰明才智，確保年度經營目標順利實現。

　　7、根據市場情況，負責地提出產品開發和持續改進建議。

　　8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。

　　9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編發《市場句報》，逐月編發《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。

　　二、管理權限

　　1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。

　　2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷，操作程序可參照企業相關制度，聘任決定須報企業人力資源部備案。

　　3、有權制定承包體內部二次分配方案和包干費用內控方法，經企業審定后實施。

　　4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨計劃。

　　5、有權合理組織產品的發送運輸工作

　　6、屬銷售費用管理范圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。

　　7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。

　　8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。

　　9、在不違背企業根本利益的前提下，享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。

　　三、承包方式；

　　銷售承包的結算，主要解決兩大問題：

　　一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益；

　　二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。

　　1、目標任務萬元，給與部門績效工資為之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。

　　2、工資發放采取先預支，季度考核兌現。根據部門定員人，依據企業現行崗位工資標準，按月發放基本工資。季度進行績效考核后多退少補。考核基數是：第一季度任務為萬

　　元，其他三個季度為萬元。第一季度提成工資總額為萬元，其余季度為萬元。沒有完成考核任務，結算績效提成比例為10%。考慮銷售季節性，年終完成任務后可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為萬元由營銷部自由支配。

　　3、銷售部核定員工數為人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。

　　四、法律效力

　　1、本案一式兩份雙方簽訂后生效，具有同等法律效力。

　　2、未盡事宜，雙方可以補充協議，補充協議具有同等法律效力

　　改制企業內部承包權的保護

　　在當前企業改制的實踐中，有相當一部分企業在改制前處于內部承包經營狀態，正確、妥善地處理好企業內部承包問題，對于確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐，僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。

　　一、企業內部承包合同的解除方式

　　企業內部承包合同，是指企業作為發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間為實現一定的經濟目的，而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關系的協議。企業改制如果仍然處于內部承包經營狀態，要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中，大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同，承包方對此強烈不滿。由于目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定，企業單方解除內部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為，企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內部管理手段，作為發包方的企業有權單方解除合同。其理由是：（一）合同雙方主體之間存在行政隸屬關系，發包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同內容沒有體現等價有償原則，發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；（三）企業內部承包經營屬于企業經營自主權范疇，是經營自主權的分解，是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關系改變為行政經濟關系，是經營管理制度。第二種觀點認為，企業內部承包合同雙方主體地位平等，根據合同法第九十三條第一款的規定，要解除企業內部承包合同，必須經當事人協商一致，企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要體現在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自愿、協商一致，發包方不能把自己的意志強加于承包方，對于條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同，發包方出讓財產使用權是為了取得承包費，承包方支付承包費是為了取得承包經營權和承包收益，因此發包方與承包方之間存在對價關系。雖然這種對價關系難以用等值來衡量，但對價的特征之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，體現了雙方主體的平等地位；三是在企業實行內部承包合同經營的情況下，一方面承包人依合同享有承包財產的經營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員，還要接受企業的行政管理，遵守企業的規章制度。這里就存在一個問題，發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關系和合同關系。筆者認為完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關系的同時，公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關系一樣，行政管理關系和合同中的平等主體民事關系并不沖突；四是從保護當事人

　　的訴權角度看，如果不承認企業內部承包合同雙方主體的平等地位，那么合同發生糾紛當事人向法院起訴時，由于既不屬于行政合同又不屬于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。

　　二、承包期間遺留對外債權債務的處理

　　改制企業內部承包合同解除后，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則；還有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔后，再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三：一是企業通過簽訂內部承包合同的方式，將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營，從法理上說，這是一種特別授權行為。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動，實質上仍是企業自身的經營行為；二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經營活動，只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關于“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動，承擔民事責任”的規定，承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務，自然應歸屬于企業承擔；三是根據法律規定，企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動，但對企業的財產只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業財產范圍時，就等于企業承擔了無限民事責任，這顯然與法律規定不相符。筆者認為，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔后，再在企業與承包方之間進行結算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兌現的債權和不可兌現的債權，企業不能加以承受，以防止欺詐行為造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兌現的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務償還能力有限，不可能全部預期實現的債權。不可兌現的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失償還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現的那部分債權，也可稱之為虛假債權，只能作為企業的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務，由于存在著消失、增多或減少的可能性，企業不應承擔；三是承包方違反承包合同的規定，或擅自超越授權范圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。

　　三、承包方承包債權的實現

　　承包方的承包債權，是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中，承包方的承包債權一般通過三種形式來實現：一是由改制企業改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金；三是承包債權轉換企業股權。采取這種形式實現承包債權時，必須符合五個條件：（1）原企業發包方改制為股份制企業。（2）承包方完全自愿，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行為。（3）股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人，否則將違背公司法的規定。（4）該債權轉換股權的行為只能視作為一般的股權，而不應將其當作上市的可轉換公司券，否則不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。（5）轉換時應有監督部門參加，防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。

　　在實現承包債權的過程中，經常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：

　　一是企業改制后原承包債權的處理問題。筆者認為，對此可分為兩種情形，采取不同的處理辦法：1.如果改制后的企業仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制后接受被改制企業資產的企業法人承擔。因為，不論企業改制采取何種形式，從法律上看，無非是企業法人的終止、變更和重新設立，原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定：“企業法人分立、合并，它的權利和義務由變更后的法人享有和承擔。”2.企業產權整體轉讓后購買者實行個體經營或私營獨資或合伙經營的，原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是：首先，購買者經營的企業不具備法人資格，與原企業存在法律人格上的根本區別，不能成為原企業權利、義務的承繼者；其次，購買者已對原企業的資產包括承包債權在內的債權債務，向轉讓方支付了對價，若再要新企業承擔承包債權，這就顯失公平。

　　二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的范圍，根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這里有一個問題，就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認為，應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權，債權人享有就該擔保物優先受償的權利，沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。（2）企業破產法試行第十一條規定：“人民法院受理破產案件后，對債務人的其他民事執行程序必須中止。”從這條規定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作為一般破產債權看待。（3）如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償，既不利于平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產案件審理的正常進行。（4）按照特別法優于普通法適用的原則，破產程序屬特別程序，特別程序的效力高于民事執行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產還債程序，作為一般破產債權辦理。也有人認為，企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行，但這種結果并不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和占有該財產。（2）確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行，但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定，不能以后案來直接改變前案的審理結果。（3）企業破產法試行第十一條規定的其他民事執行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執行本身表明，這些中止了的特定的民事債權的執行，在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。（4）民事訴訟法和企業破產法試行規定，對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更為可靠，無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發，都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是，企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償，應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定，它是指為了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行為，通過法院進行否認并追回財產的權利。比照這一破產制度，筆者認為，如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的，該承包債權作為破產債權受償，否則，該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定，既

　　可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求，又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。

　　論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用

　　【作者簡介】楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業于安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。

　　【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍采取的一種生產經營模式，它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的`推動作用；進入市場經濟后，內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛采用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施后的背景下，如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。

　　一、基本案情

　　20xx年10月,X縣A動力有限公司（一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董XX（一審被告、二審上訴人）簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》，其中A公司為甲方，董XX為乙方，協議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鉤的月定額工資制，乙方銷售額達到60萬元的，月定額工資為1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，則按當地最低工資標準發放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過部分按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發貨后三個月內，乙方須結清貨款；4、原則上甲方不予產品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業務由甲方負責，若甲方委托乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任；6、如有業務單位直接向甲方要貨的，甲方應優先通知乙方，若乙方不愿意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客戶有拒付貨款情況的，乙方認為應通過訴訟解決的，甲方予以協助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等，除被認定為工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協議還就雙方費用、個人所得稅等事宜進行了約定。

　　該責任制協議履行一年后，至20xx年11月，A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區銷售負責人責任制補充協議書》，約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20xx年10月，同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品，一經發現扣除其全年工資，已發放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。

　　上述協議簽定后，雙方履行至20xx年9月，A公司終止了與董XX的勞動合同，雙方亦未完成帳目核對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關于產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關系為由，認為董XX在銷售后尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司，據此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。

　　一審法院受理后，經過三次開庭審理，認為A公司與董XX所簽訂的協議屬于正常商事合同爭議范疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協議不違反相關法律的禁止性規定，故作出一審判決，判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元，并支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。

　　董XX不服一審判決，于20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理后，

內部承包合同 11

　　經公司研究指派__________________項目經理為本單位工程負責人(以下簡稱甲方)，混凝土分項工程交由__________________小組(以下簡稱乙方)承包，經協商制定本條款，雙方務必遵照執行。

　　一、承包項目：

　　本工程所有混凝土的澆灌。

　　二、承包方式：

　　包工不包料(包工即：包拌、包運、包搗固)，不得轉包。

　　三、承包價格：

　　基礎砼____________元/m3，主體砼____________元/m3，零星砼____________元/m3。

　　四、工期要求：

　　從工序交接日起，基礎砼在____________天內要完成，主體每一層柱在____________天內要完成、每一層板在____________天內要完成。

　　五、質量與施工要求：

　　1、現場攪拌的砼應將材料過磅正確后入料攪拌。

　　2、拌制砼采用飲用水。

　　3、砼運輸、澆筑及間歇的全部時間不應超過砼的初凝時間，同一施工段應連續澆筑。

　　4、砼的施工縫應設置在結構受剪力較小的部位，樓梯的施工縫應設置在第三個踏步處(即梯負彎矩筋的末端)。

　　5、墻體的抗震構造柱不得與框架結構同時澆筑，應待磚墻砌筑完成7天后方可進行砼的澆灌;并與上端的框架梁接觸處采用柔性連接。

　　6、柱、梁、板、的混凝土應在澆筑完成后12小時以內加以覆蓋和澆水，澆水次數應能保持混凝土處于濕潤狀態。

　　7、對于普通水泥拌制的混凝土養護時間不得少于7天，對有抗滲要求的地下室、水箱、屋面等砼其養護時間不得少于14天。

　　8、砼強度達到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安裝柱筋、柱模和堆放材料等活動。

　　9、在板面鋪設水平運輸架路時，架路的下方應先鋪上一層彩條塑料布，以保證運料斗車掉下的混凝土不會直接粘結在模板上。

　　10、對砼出現的一般缺陷，可由公司內部按技術處理方案進行處理，并重新檢查驗收。

　　11、對砼出現的嚴重缺陷，應經監理(建設)單位認可的處理方案進行處理，并重新驗收。

　　12、為保證板面的標高和平整，除了對四周模板內側彈上水平控制和柱筋上標注水平點外，尚應設置移動灰餅。

　　13、如果澆筑過程中巧遇下雨，應用彩條塑料布遮蓋板面，要迅速做好產品的保護工作。

　　14、班組長應從始至終在現場跟班、調度和指揮該班組工人認真做好砼的搗固工作。

　　15、除了以上交底要求外，尚應遵守國家有關的標準、規范和行業規程等;并嚴格執行工程建設強制性標準。

　　六、安全要求：

　　1、進入施工現場必須遵守安全生產有關規定。

　　2、鋪設車道板時，兩頭需擱置平穩，并用釘子固定，在車道板下面每隔1.5m需加橫楞、頂撐，2m以上的高空架道，必須裝有防護欄桿。

　　3、車道板上應經常清掃垃圾、石子等以防行車受阻、人仰車翻。

　　4、用塔吊、料斗澆搗混凝土時，指揮扶斗人員與塔吊駕駛員應密切配合，當塔吊放下料斗時，操作人員應主動避讓，應隨時注意料斗碰頭，并應站立穩當，防止料斗碰人墜落。

　　5、車道板單車行走不小于1.4m寬，雙車來回不小于2.8m寬。

　　6、在運料時，前后應保持一定的車距，不準奔走、搶道或超車。

　　7、到終點卸料時，雙手應扶牢車把卸料，嚴禁雙手脫把，防止翻車傷人。

　　8、離地面2米以上澆灌過梁、雨篷、小平臺等，不準站在搭頭上操作，如無可靠的安全設備時，必須戴好安全帶，并扣好保險鉤。

　　9、使用振動機前應先檢查電源電壓，輸電必須安裝漏電開關，保護電源線路是否良好。

　　10、電源線不得有接頭，機械運轉應正常。振動機移動時不能硬拉電線，更不能在鋼筋和其它銳利物上拖拉，防止割破、拉斷電線而造成觸電傷亡事故。

　　11、井架吊籃起吊或放下時，必須關好井架安全門，頭、手不準伸入井架內，待吊籃停穩，方可進入吊籃內工作。

　　12、使用振動機的工人應手戴絕緣手套，腳穿絕緣橡膠鞋。

　　13、嚴禁酒后上班。

　　14、嚴禁安全帽放在一邊不佩戴。

　　15、所有的工人都不得從高處向下扔擲模板、工具等物體。

　　16、在樓板臨邊傾倒混凝土漿時應注意防止混凝土漿掉到外架中而彈傷人員。

　　17、嚴禁操作人員在酒后進入施工現場作業。

　　18、每個工人進入施工現場都必須頭戴安全帽。

　　19、班組如果因勞力不足需要再招新工人時，應事先向工地報告。

　　20、新工人進場后應先經過三級安全交底，并經考試合格后方可讓其正式上崗。

　　21、新工人進場應具有四證，即：職業技術證、身份證、計劃生育證和外來人口暫住證。

　　七、獎罰條件：

　　1、按時完成獎勵____________元;因勞力不足而不能按時完成扣款____________元/天

　　2、質量經有關部門檢查后受表揚的獎勵____________元;反之，檢查不合格則承擔整修、返工費用。并每拖延一天，工地給予罰款____________元。

　　3、因違反操作規程造成安全與質量問題，造成的一切損失及受到有關部門的罰款均由乙方負責。

　　4、因工地原因造成中途停工1個小時以上的，甲方應付乙方每人每小時______元。

　　5、嚴禁出現重傷以上事故，輕傷事故每發生一起，均扣工資____________元。

　　八、結算方式：

　　采用現金支付形式，基礎完成經驗收合格的第2天支付____________%的工程款，主體完成經驗收合格的第2天支付____________%的工程款，余款在____________個月內全部付清。

　　九、仲裁與調解：

　　如若發生勞動爭議和經濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。

　　十、補充事項：

　　1、_____________

　　2、_____________

　　3、_____________

　　本合同書一經簽定雙方均應自覺履行合同義務，不得返悔。本合同書一式2份，甲、乙雙方各執1份。經雙方簽字蓋章后生效，至工程款結清后自然失效。

　　單位工程負責人(甲方)：__________________

　　承包班組長(乙方)：__________________

　　聯系電話：__________________________________________

內部承包合同 12

　　甲方：________________（以下簡稱甲方）

　　乙方：________________（以下簡稱乙方）

　　1、現乙方承包甲方租金，乙方付甲方押金貳萬元，承包款三個月陸萬元，一次付清。____月以后必須按時付給租金。

　　2、甲方負責把船送到指定地點，燃油費由乙方負擔，甲方安排一人負責船舶的設備維護（費用由甲方負責）和炊事工作，工資由甲方負責。

　　3、如遇自然災害和年節假日，船舶不能生產，甲方應減除租金，甲方必須保證船舶設備正常生產，每月28天以上，如維修超過兩天應減除租金。

　　4、乙方不負責甲方船舶在船籍港的任何費用。

　　5、本次承包有效期________年，雙方不得以任何理由終止合同，未經雙方同意，如任意一方終止合同，造成的后果由終止合同方負責賠償對方的損失和費用。

　　6、如到期解除合同，甲方必須退還乙方押金貳萬元，乙方必須平安的送甲方船舶離開XX水域。未盡事宜，雙方共同協商解決。望雙方真誠合作，同等互利。

　　7、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　________年____月____日

內部承包合同 13

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　經雙方協商，甲方將________________________________工程交由乙方施工。為了加強企業內部管理，明確甲、乙雙方的權利和義務，兼顧國家、集體、個人三者利益，依照《合同法》及相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就本項目工程承包的有關事項達成一致，訂立本合同。

　　一、承包工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程價款：

　　4、付款方式：

　　二、承包內容：

　　三、承包方式：

　　四、承包費用：

　　1、乙方按照甲方與建設單位竣工決算的本合同承包工程范圍的工程款總額（含人工費材料、管理費及稅費等）的______%向甲方交納承包費用。承包費用不包括稅費，稅費由乙方據實承擔。

　　2、甲方根據每次收到的工程款額預提______%，工程竣工結算后再據實結算承包費用和稅費，多退少補。

　　3、甲方與建設單位的計價方式以甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》以及相關補充協議為準。

　　五、工期：

　　本工程工期為______天（日歷天），計劃開工時間：______年______月______日，計劃完工時間：______年______月______日。

　　六、工程質量、安全生產、文明施工目標及責任：

　　1、工程質量目標：必須嚴格按照施工圖和設計變更通知單施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》，尊重和服從業主、監理單位及甲方人員的管理、監督與指揮，對工程質量全面負責，工程質量目標合格。若發生工程質量事故，由乙方全額承擔其賠償和相應的責任。

　　2、安全生產目標：強化本施工隊伍的安全教育，嚴格按操作規程施工，乙方對本工程的安全全面負責，確保安全事故頻率在______以下，無重大傷亡事故發生。出現傷亡事故由乙方全額承擔。

　　3、文明施工目標：乙方應按文明施工要求組織施工，服從項目部統一協調管理，對現場的文明作業全面負責。

　　4、若因不服從現場管理或管理不善，造成不良影響，由乙方承擔由其引起的全部經濟損失。

　　七、甲方義務：

　　1、辦理工程質量監督、工商、稅務、施工許可證手續，費用由乙方承擔。

　　2、指導、監督乙方安全生產、文明施工、施工質量，協調現場各項管理。

　　3、負責技術指導，組織各類技術培訓。

　　4、工程完工時，及時組織人員驗收；及時支付合同價款，不得無故拖延。

　　八、乙方義務：

　　1、全面履行承包合同的全部條款。

　　2、服從和接受甲方各職能部門的檢查、指導、監督。

　　3、對本工程的質量，文明施工，安全生產負全面責任。

　　4、工程技術資料必須與工程形象進度同步，工程竣工時，必須提供完整的技術資料和竣工圖。

　　5、不得拖欠勞務工資。

　　九、違約責任：

　　乙方必須對工程質量、文明施工、安全施工、合同工期等目標進行承諾，在施工中若發現其達不到要求，甲方有權終止合同，合同終止日以前因履行本合同所發生的債權、債務均由乙方承擔，甲方不承擔連帶責任。

　　十、解決爭議

　　因合同履行發生爭議，雙方可協商解決，協商不成的，均可向合同簽訂地、合同履行地的法院提起訴訟。

　　十一、其它：

　　1、未盡事宜，另行協商。

　　2、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　3、本合同一式______份，雙方各執______份，具有同等效力。

　　甲方：

　　住所：

　　代表人：

　　聯系方式：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：______年______月______日

　　乙方：

　　住所：

　　責任人：

　　聯系方式：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：______年______月______日

內部承包合同 14

　　發包人：(以下簡稱甲方)

　　承包人：(以下簡稱乙方)身份證號：

　　為了完善企業內部承包經濟責任制，加強工程施工管理，明確雙方享有權利和承擔的民事責任義務。確保本工程甲方與建設單位簽訂的施工合同中各條款的履行和全面完成，根據公司對承包經營責任制實施精神，結合工程的具體情況。甲方將合同下述工程的施工任務下達承包給乙方，經雙方協商同意達成下列條款，共同遵守執行：

　　一、建設單位

　　三都縣大塘國際城4、5、6、7號樓。

　　二、工程名稱

　　大塘國際城

　　三、工程地點

　　三都縣大塘

　　四、承包范圍

　　按圖紙施工

　　五、工程造價

　　按造價每平米900元計價(不含稅收)，甲方按此作為乙方承包計算依據，最后以竣工結算數量為準。

　　六、施工工期

　　300天(按日歷計算)以開工令為準。

　　七、工程質量等級

　　達到國家現行驗收規范標準。

　　八、承包方式

　　包工包料。

　　九、承包價款及支付辦法

　　按主體第一層完成后60%支付，以此類推。

　　十、除第五，九條以外，所有條款都以總合同執行

　　1、乙方獨立核算，自負盈虧，自擔風險，并按本工程結算總價向甲方交納管理費。所有費用由乙方自行交納。(公司掛靠費1%由甲方承擔0.5%，乙方承擔0.5%)。

　　2、甲方預留乙方工程合同總造價3%作為安全責任費，質量目標保證費以及會計資料檔案費。工程竣工交驗合格，未發生安全質量事故，質量體系運作資料，會計資料，竣工資料完善齊全，并按工程部規定格式裝訂成冊交給工程部后，甲方方能將預留的工程款項全部返還乙方。

　　3、建設單位撥付的工程款必須進入甲方賬戶，甲方扣除乙方應交納的費用及預留款后支付乙方。乙方全額承包，并負責承擔工程全部費用開支，保修款項按建設單位約定扣除。

　　4、甲方與建設單位簽訂的工程施工合同中有關質量安全，工期，保修，違約等相關條款均適用于乙方，其造成的責任和損失全部由乙方承擔。

　　5、乙方必須按時將工程發生的成本費用提交甲方財務部門作為本核算。

　　十一、工程管理

　　1、乙方必須在本承包合同簽訂后五日內到甲方工程部辦理開工報告及項目機構組建等相關手續。

　　2、乙方必須在本承包合同簽訂后五日內將施工組織設計或施工方案遞交甲方工程部，并按規定程序進行方案審批，圖紙會審，技術交底，直到工程完工時交工資料的整理，移交等。

　　3、乙方在施工過程中和相關管理人員及雇工需甲方備報案。

　　十二.工程安全及質量管理

　　1、乙方對本工程的安全文明施工必須按JGJ56-99標準執行并做好資料。

　　2、乙方必須在本承包合同簽訂五日內到甲方工程部簽訂安全合同，消防合同，乙方承諾不因本合同的效力如何，都對由自己產生的安全，消防，質量等責任事故，承擔最終完全賠償責任。

　　3、乙方對本工程的質量管理必須按甲方及相關規定的質量管理體系運作并做好相關資料。

　　十三、甲方責任

　　1、負責與建設單位完善工程施工合同，協助乙方辦理進場施工相關手續。

　　2、辦理承包工程的財務經濟往來，監督建設單位支付的工程款進入甲方指定賬戶，根據工程進度及質量情況審核后撥付乙方。

　　3、審核施工圖預算書，結算書及施工組織設計和施工方案。

　　4、甲方代表監督乙方施工進程中的進度，質量，安全及時對合同各項條款的履行情況。若發現問題，有權制止乙方并改正，直至責令停止施工或更換施工隊伍。

　　5、本合同簽訂之前期糾紛與乙方無關，如因前期糾紛造成的損失由甲方負責。

　　十四、乙方責任

　　1、執行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同及本內部承包合同條款要求，若發生違約責任及經濟損失全部由乙方承擔。

　　2、負責編制施工圖預算，結算書及相關組織設計和施工方案，整理完善工程交工資料，質量體系進行資料辦理工程結算及保修，回訪等工作一切費用由乙方自行承擔。

　　3、嚴格按照施工技術，質量要求和國家驗收規范標準施工，按操作規程安全，文明作業。施工中若乙方責任發生的人身傷亡事故及機械設備事故，均由乙方承擔經濟責任及法律責任。

　　4、服從甲方管理，按本承包合同條款規定及時到工程部，財務部及相關部門辦理有關工程承包手續，施工人員及特種作業人員必須持證上崗。

　　5、每月25日向甲方工程部報送當月進度統計報表及下月進度計劃。

　　6、乙方應嚴格審查所雇用民工身份及相關證件(如身份證，外出務工證，暫住證等)，沒有上述證件者不宜雇用，并及時與雇用民工簽訂勞動合同，并送勞動鑒定部門鑒定后將合同書及時向公司相關部門備案。否則由此引起的一切責任后果由甲方承擔。

　　7、乙方應及時支付所雇民工工資，并且保證每月按時足額發放。若有拖欠情況發生，甲方將責令停止支付工程進度款，甲方有權以工程進度款優先支付民工工資。

　　8、乙方工地聘用甲方職工的應及時向甲方相關部門辦理手續，并從聘用當日起足額上繳所聘人員社保基金。

　　十五、違約責任

　　1、由違約方承擔因違約所造成的全部經濟損失和法律責任。

　　2、乙方承諾不因本合同的效力如何，由乙方在施工中造成的刑事民事賠償責任，由乙方全部賠償。

　　3、如果乙方在施工過程中不服從甲方管理及乙方內部問題，造成資金鏈斷裂造成該工程停工三天，甲方有權將該工程收回。前期乙方所做的工程量不予計算，計價乙方無條件退場。

　　十六、其他

　　本工程施工內部承包合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份。雙方簽字蓋章后生效。（其他未盡事宜雙方協商解決。）

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　日期：20______年___月___日

內部承包合同 15

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》等有關法律法規，甲方決定將x有限公司建設項目的場地平整土石方工程及污水處理池土石方工程發包給乙方，為明確雙方的權利和義務，通過雙方友好協商，達成如下合同：

　　一、工程概況

　　工程名稱：x有限公司建設項目場地內土石方平整工程及污水池的挖土及運輸。

　　工程地點：x有限公司

　　工程內容：污水池的土石開挖、裝車、外運及場地平整。

　　工程承包范圍：x(常德)高科技新業園建設項目的紅線范圍內所有場地平整的土石方工程及污水池土石方工程。

　　工程量：土石方工程總量約250萬方。土方約95%。石方約占5%，實際驗收填方方量為準(污水池按挖方為準)。

　　二、開放時間、竣工日期

　　開工日期：_____年___月____日

　　竣工日期：_____年___月____日

　　合同工期為120天有效工作日(以開工通知書規定的時間為準)。

　　在施工中因不可抗拒的原因(如自然災害、雨、冰雹天氣)拖延工期甲方必須簽證相應的順延。

　　三、工程承包內容

　　場地平整及污水處理池的土石方開挖(不含石方的爆破)、外運及平整(不含填方碾壓及污水池的擋土墻工程)。

　　四、工程承包價格

　　土石方單價按填方計算元/m3，污水處理池內清理土石方價格，按元/方，(如遇純石方就地協商)、(運距1公里以內)，土石方運距每超過1公里單價上浮2元/，即運距大于1km小于等于2km時單價上浮4元/m3、運距大于2km小于3km時單價再上浮6元。以此類推。乙方只負責挖和運輸(鋪路、排水及其它材料由甲方負責提供)。

　　以上單價含稅金，不含其他任何方收取的任何費用(例如：兩險一金、管理費、協調費等及其它當地村民、當地其它機構、交通、環衛、渣土、交警等費用)。

　　五、工程款支付

　　工程進度款支付：乙方人員進場，甲方支付工程總造價的5%作預付款，乙方收到預付款10天內必須成立工程項目部并搭好臨建設施，同時組織調運機構設備到場。

　　乙方機構設備到場開挖二天內甲方支付工程總造價的15%作進度款。

　　每30萬立方結算一次工程進度款，符合工程進度款申報條件(即完成滿30萬立方時)乙方向甲方申報工程進度款，甲方必須在乙方申報后3天內核算好工程量，5天內支付給乙方工程進度款，申報第1次工程進度款時(即完成第1個30萬立方土石方工程時)，甲方按所完工程價款85%支付給乙方工程進度款，余下15%工程款，在一期工程完成后乙方申報本期工程的最后一次工程進度款時支付，第2次30萬立方按本次所完工價款的100%支付進度款，第3次工程進度款按第2次工程進度款支會方式進度款，第4次按第3次付進度款。最后一次支付進度款時補足第1次所欠的工程款(即30萬立方工程價款的15%)。

　　工程結算及結算款支付，工程完成竣工驗收合格，甲方收到乙方竣工結算書半個月完成審核(若半個月內未完成審核則視同甲方認可乙方竣工結算金額)。審核結論下達后10天之內結算所有工程款。

　　六、質量與施工要求

　　達到位置、尺寸和標高符合設計要求。

　　土石方工程竣工后平整度在甲方預定標高范圍內，允許誤差正負30公分內視為合格工程。

　　七、竣工驗收

　　工程完成、乙方自檢合格，甲方收到乙方竣工驗收報告后一星期內完成驗收(若甲方一星期內未組織驗收則視同為工程合格)。

　　八、其他

　　由乙方自行組織人員，機械設備在甲方指定的時間內進場，甲方派出現場管理人員，對工程質量、進度進行監督。

　　甲方指定為甲方代表，甲方代表所簽訂的有關業務聯系、經濟簽證等文件均視同為甲方認可。

　　乙方指定為甲方代表，乙方代表所簽訂的有關業務聯系、經濟簽證等文件均視同為乙方認可。

　　九、帳號開立使用

　　甲方所有支付給乙方的工程款均打入乙方指定帳戶，乙方設立工程款帳戶為：帳戶名：開戶銀行：帳號：。

　　十、甲方責任

　　甲方必須在乙方進場3天前做好開工的各項準備工作，辦理好一切相關開工手續。

　　甲方必須在乙方開工3天前將施工所需的水、電安裝及臨時設施到位。

　　甲方必須在乙方開工前2天向乙方提供施工圖三份及現場開挖設施到位。

　　甲方必須在乙方開工3天前向乙方提供工程地質和地下管線資料。

　　乙方所需要的油料、配料、炸藥材料、火工材料由甲方聯系流動加油車到現場(中國石化)。但化工材料的發放、回收及辦理相關手續、評估、監理、監測等費用由甲方負責，乙方只提供爆破資質，按當地政府市場價格定價。

　　甲方處理好當地鄰里關第，如在施工過程中遇到當地公民干涉、阻工、鬧事損壞機械設備或阻塞道路暢通等問題所誤工期及經濟損失由甲方按實際損失賠付給乙方。并簽證順延工期，順延工期每月不超過5天，否則甲方按實際損失挖機每臺每天20元運輸車輛每臺每天1000元，其它機械每臺每天1000元，人工每人每天200元賠付給乙方，當月付清賠款。

　　甲方保證工程款的支付進度，如甲方不能夠及時支付乙方工程款，則所欠工程款按當地農業銀行利息的4倍計算予以賠付給乙方。因此而產生的一切經濟損失及法律責任由甲方負責承擔。

　　如甲方不能按時支付乙方工程進度引起乙方停工造成經濟損失，按本合同第十項的第六條規定賠償給乙方。

　　十一、乙方責任

　　乙方必須嚴格按照甲方圖紙及書面通知的要求進行施工，按時按質按量完成施工任務。

　　乙方必須定期對施工人員進行安全生產教育，并制定各項安全檢查措施。嚴格按施工規范操作，做好安全生產，若因忽視安全生產教育，放松安全管理而發生事故或造成人員傷亡和財產損失的，一切均由乙方負責和承擔。乙方施工人員必須遵守當地民風民俗，不許以酒發瘋，打架斗毆，注意生活作風。

　　乙方進場時必須對甲方現場測量的各項數據進行復核，若乙方復核測量的數據與圖紙有出入的，應及時通知甲方進行核對。

　　十二、附屬工程如擋土墻、碾壓、清淤泥、抽水、安下水管不能影響乙方施工，若影響按第十項第六條規定實行。

　　十三、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工結算完所有工程款時合同自動失效。

　　十四、本合同未盡事宜，甲、乙雙方協商解決。

　　十五、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　_____年___月____日_____年___月____日