外墻涂料承包合同簡單版

時間：2022-07-01 14:20:29 承包合同我要投稿

外墻涂料承包合同簡單版（通用5篇）

　　隨著法律知識的普及，很多場合都離不了合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編幫大家整理的外墻涂料承包合同簡單版（通用5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

外墻涂料承包合同簡單版（通用5篇）

　　外墻涂料承包合同簡單版1

　　甲方：身份證：

　　乙方：身份證：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定將公司所有外墻涂料粉刷工程承包經(jīng)乙方。為明確雙方的權利和義務，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：

　　2、施工內容：外墻涂料粉刷，總面積約平方米

　　3、工程開工日期：

　　4、工程竣工日期：

　　5、工程承包方式：包工

　　6、工程總天數(shù)：天，雨天順延。

　　第二條工程價款

　　工程價款按照每平方米元包工計算（大寫）（元，以實際測量面積計算）。增加工程，增加造價；減少工程，減少造價。

　　第三條質量要求

　　1、工程驗收標準：根據(jù)業(yè)主要求

　　2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　3、凡由男方采購的材料，產(chǎn)品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

　　4、乙方要精心施工，確保顏色一致，如不能保持顏色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。

　　第四條付款方式

　　合同簽訂后，甲方在乙方開工天內付工程款（），施工完成后再付款（），經(jīng)業(yè)主驗收合格，并測量工程量后計算工程余款，承諾：年月日前結算清楚工程的余款。

　　第五條工程工期

　　乙方應按期完工，如果延遲完工，每逾期一天，從總工程款中扣除200元。

　　第六條工程驗收

　　雙方按本合同第三條約定的驗收標準進行驗收。

　　第七條其他事項

　　本合同為工程承包合同，甲乙雙方無雇傭關系。

　　1、乙方在承包過程中應嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及施工規(guī)程，做到安全生產(chǎn)，文明施工。

　　2、甲方義務給乙方施工人員（3人）購買每人300元意外保險。

　　3、乙方在承包過程中發(fā)生的所有事故責任均由乙方自行承擔，因事故導致的人身損害和財產(chǎn)損失及其他所有損失均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任和賠償（甲方出于人道主義，如發(fā)生人生事故可付擔10%，實際財產(chǎn)損失50%補償）。

　　第八條違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第九條爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，可向人民法院提起訴訟。

　　第十條本合同自雙方蓋章或簽字后生效。

　　第十一條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　電話：電話：

　　簽約日期：年月日

　　外墻涂料承包合同簡單版2

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議。

　　第一條工程概況

　　1.1 工程名稱：墻彈性拉毛涂料工程

　　1.2 工程地點：寶3320號

　　1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂

　　1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)

　　1.5 工期：自接到甲方通知后 10天內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。

　　1.6 工程質量：合格

　　1.7工程面積:暫定3000M2,竣工后按實計算.

　　1.8 合同價款采用固定單價，單價淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。

　　1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。

　　第二條甲方工作

　　2.1指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。

　　第三條乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

　　3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。

　　3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條關于工期的約定

　　4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。

　　4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。

　　4.3非乙方原因造成的工期延誤，經(jīng)雙方協(xié)商，以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。

　　4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。

　　第五條關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。

　　5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費;若乙方?jīng)]提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工損失，工期不予順延。

　　5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的`看管費用。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　6.1支付方式：

　　工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經(jīng)甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。

　　6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。

　　第七條關于材料供應的約定

　　7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.

　　7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條有關安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

　　8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

　　8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　第九條爭議與違約責任

　　9.1、違約

　　(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。

　　(2)產(chǎn)品質量：如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產(chǎn)品外，還應按不合格產(chǎn)品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。

　　(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據(jù)實賠償。

　　(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。

　　9.2、爭議

　　(1)雙方約定，在合同履行過程中產(chǎn)生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。

　　(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。

　　第十條其它約定

　　10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).

　　第十一條附則

　　11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。

　　11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。

　　11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　代理人：

　　代表人：

　　年月日：

　　外墻涂料承包合同簡單版3

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方承接甲方項目，結合本工程的具體情況，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為了甲、乙雙方更好履行合同條款，便于以后現(xiàn)場施工管理，雙方在確保工程質量、文明施工、安全、施工進度、平等互利、信守合同的前提下，在遵守國家有關政策法令及現(xiàn)行施工與驗收規(guī)范前提下，雙方充分協(xié)商，達成如下協(xié)議，雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包范圍：

　　1、乙方承包范圍內的涂裝工作包括：平整層、打磨、上底油、噴面漆;

　　2、現(xiàn)場材料保管;

　　3、乙方負責分色、分格;

　　4、掩蓋不同或不動部位的工作。

　　四、承包方式：以包工包料的方式。

　　五、工程量計算：按實做工程量以平方米計算。(按圖紙的展開面積計算)

　　六、承包單價：按包工包料方式，承包單價為元/m2。

　　七、付款方式：

　　1民幣

　　支付方式：以現(xiàn)金結算或支票、轉賬結算。

　　八、工期條款：

　　1、本涂裝工程施工自年月完成工期為(在甲方配合之下完成工期)

　　九、施工驗收標準：

　　1、工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方應自接到通知后五天內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，如驗收合格應按乙方申請驗收之日起算保質期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　2、工程以涂裝施工效應向乙方支付此增加的費用效果圖、施工方案、作法說明、設計變更及現(xiàn)行國家和行業(yè)的規(guī)范為質量驗收標準。達到所列出的標準色，實樣板效果為合格標準，甲方要求部份或全部超過樣板及實樣標準時，。

　　3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，工期順延。

　　十、甲乙雙方責任：

　　1、指派,負責合同履行,對涂裝工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收,變更登記手續(xù)。在工程管理過程中,對乙方提出問題和所遇到的難題及時協(xié)調解決。

　　2、開工前,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或確認的施工方案,并向乙方進行現(xiàn)場交底。

　　3、甲方負責組織建設單位、監(jiān)理單位進行各類驗收工作。負責提供工地人員住宿用房及生活、施工用水電。

　　4、施工期間，甲方負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作，及時提供本工程滿足施工要求的施工場地作業(yè)面給乙方施工。

　　5、甲方負責檢驗所提供的作業(yè)面要符合現(xiàn)行的有關建筑施工驗收規(guī)范標準，如未達到施工規(guī)范要求，應由甲方整改至達標;如由乙方負責整改，則乙方收取由此而增加的費用。

　　6、甲方須為乙方施工提供滿足施工要求的腳手架(腳手架須為乙方施工提供操作面)直到乙方完成涂料施工的相關工序。

　　7、乙方指派為乙方代表,負責合同履行,嚴格按照國家有關質量標準、施工規(guī)程以及甲方設計要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。

　　8、乙方嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞，不得擾民和污染環(huán)境。

　　9、乙方工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。

　　十一、爭議解決：

　　凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方面應通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向人民法院起訴。

　　十二、其他：

　　1、按施工規(guī)范、施工方案、技術交底、質量驗收標準執(zhí)行。

　　2、本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，結清余款后自行終止。

　　3、雙方認可的來往工程紀錄、會議紀要、均為合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　4、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，每份均具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　簽約代表：簽約代表：

　　聯(lián) 系人：聯(lián) 系人：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　傳真：傳真：

　　簽約時間：年月日

　　外墻涂料承包合同簡單版4

　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：外墻及室內涂料裝飾工程

　　2、工程地點：

　　二、承包方式：包工包料，包腳手架

　　三、承包內容及價格

　　本工程現(xiàn)有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米 38.00 元;其他外墻涂料每平方米 35.00元;內墻樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。

　　四、施工及質量要求

　　1、乙方必須嚴格按現(xiàn)行規(guī)范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。

　　2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。

　　3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收，符合要求后使用。

　　4、底漆和面漆按產(chǎn)品說明進行配比施工。

　　5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。

　　五、施工工期

　　1、乙方根據(jù)甲方施工進度計劃要求，組織勞力。

　　2、施工工期：根據(jù)甲方要求，乙方實際情況協(xié)商確定。

　　六、結算及付款方式

　　1、結算方式：內墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。

　　2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經(jīng)有關部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。

　　七、安全施工

　　在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經(jīng)濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　八、甲方職責

　　1、負責協(xié)調乙方和現(xiàn)場其他施工單位工作關系;

　　2、向乙方提供本工程相應施工圖紙壹份，并對乙方進行質量、安全技術交底，施工中如有圖紙設計更改，應及時通知乙方，否則應予簽證;

　　3、甲方應提供現(xiàn)場水、電，費用由甲方負責;提供垂直運輸機械以及提供開升降機專職人員，及時進行技術交底和現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決提供水電至施工作業(yè)現(xiàn)場;

　　九、乙方職責

　　除甲方提供的機械設備外，其余的工具均由乙方負責(包括雨具)，嚴格按施工進度計劃組織，確保工程工期和質量;

　　十、附則

　　1、本合同如有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議視同本合同，具有同等法律效力。

　　2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份;

　　3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。